随着公众法律意识的提高，合同在多个场景中的应用愈加普遍，签署合同能有效约束违约行为。以下是小编整理的设计合同标准范本，供大家参考，希望能对您有所帮助。
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方：乙方：
地址：地址：
电话：电话：
甲乙双方本着平等自愿原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，就甲方委托乙方进行画册设计的事宜，订立本合同。
1、 本合同所称的画册设计，是指乙方根据甲方的要求，结合甲方的运营思想和方针、企业使命和价值观念、相关企业文化特征等，设计出的甲方画册，能够想社会公众传播推广。
2、 合同内容：凯必盛企业宣传画册设计工作，包括画册的封面、封底、内页设计；画册设计所需的图片的提供；印刷制作工艺、材质的建议等。
3、 设计的提交和验收：
3.1合同签订后，甲方提供画册文字策划案和原画册图片之日起_____个工作日内，乙方提交画册办事设计方案。在画册办事设计过程中，甲方反馈、确认周期为____个工作日，乙方修改周期为_____个工作日。
3.2画册版式确认通过后_____个工作日，乙方提交画册设计完成方案。在画册设计完成过程中，甲方反馈、确认周期为_____个工作日，乙方修改周期为_____个工作日。
3.3每次提案后，甲方应及时向乙方提供书面确认或修改意见书，必要时召开双方沟通会议，乙方根据甲方反馈进行修改后再次提案，直到得到甲方满意的结果。乙方自接到阶段确认书之日起开始下一阶段工作。
3.4因甲方原因，不能按时提供确认书或修改意见，导致这几不能按时执行，责任由甲方承担，设计执行时间顺延。
3.5乙方应积极配合甲方，尽量满足甲方的设计需求。
3.6自收到甲方对设计完成方案的书面确认之日起_____个工作日内，乙方向甲方提供包括经甲方书面确认的全部正式设计方案内容的电子光盘一张（须为可修改、可印刷的设计文件），印刷建议书一份（制作工艺、材质建议），合同终止。
4、 设计费用及支付方式：
4.1画册设计费：画册设计暂定为_____P，设计费总计人民币_____元整。
4.2支付方式：共分三次付款，每次由乙方出具正规有效的增值税发票后付款。自合同签订之日起_____个工作日内，甲方向乙方支付合同款得50%，即人民币_____元整，作为预付款；自甲方对设计完成方案作出书面确认之日起_____个工作日内，甲方想乙方支付合同款的20%，即人民币_____元整；自乙方向甲方提交全部正式设计方案内容的电子光盘及印刷建议书之日起_____个工作日内，甲方向乙方支付合同的'全部余款，即人民币_______元整。
4.3如确因画册设计所需，需要在网上图库购买图片，那么经甲方同意后购买的图片所产生的费用由那个支付。
4.4上述合同款支付至以下账户：
开户名： 开户行： 账号：
4.5如实际发生的设计量未达到或超过合同预计的设计数量，则按照实际发生的设计量与单价，计算合同总金额；未达到元合同金额，由乙方退还甲方不足部分；超出合同金额，由甲方向乙方补足超出部分。
5、 甲方义务：
5.1向乙方介绍甲方的运营思想和方针、企业使命和价值观念、相关企业文化，并提供画册设计所需全部结构及文字内容。 5.2对设计草案及时提出修改意见。
5.3在乙方设计工作进程中，甲方应为其提供便利的设计和工作开展的条件。对于甲方不能及时确定和反馈的情况，甲方应向乙方出具书面文字，以示设计周期向后顺延。 5.4按时支付合同款。
6、 乙方义务：
6.1应该严格按照设计规划所定的时间，根据甲方要求进行设计。 6.2积极配合甲方的工作，对甲方提供的画册设计结构及文字内容提出合理性的修改意见，及时调整设计方案。 6.3保证画册的设计水平。
6.4尽可能应用设和本画册设计的免费图片。如需应用付费图片，须经甲方同意。
6.5保证所提供的画册设计草案、正式设计方案（甲方提供的文字材料、照片、图片除外）不侵害任何第三人的知识产权。
7、 知识产权：
7.1已完成（已交付）的正式设计方案所有权、专利申请权、设计作品的版权，归甲方所有。乙方保留该设计方案和作品署名权：即尽在经甲方同意的特定场合介绍该设计方案和作品为乙方设计时，乙方保留署名权；否则，甲方可不必对其署名。
7.2由甲方提供的图片、问题等内容若出现侵权行为时，责任由甲方自行承担；由乙方提供的图片、文字等内容出现侵权行为时，责任由乙方自行承担。
8、 商业秘密：
8.1本合同所指的商业秘密包括但不限于：本合同履行过程中的设计草案、设计效果图、公司运营资料、技术手册、客户名单、数据库、研究开发几率、相关的函电。
8.2任何一方因为履行本合同的需要，可以持有、使用、保管记载对方商业秘密的文件、资料、图标、笔记、报告、新建、传真以及其他任何形式的载体，但该商业秘密仍然归原所有人所有。
8.3除了履行本合同的需要之外，非经对方书面许可，任何一方不得以使用、披露、出版、传授、转让等方式使任何第三方知晓属于对方的商业秘密。
9、 广告和宣传：
9.1甲方在新闻简报、信函、通讯、资料、促销材料等形式的广告和宣传中，可以表明该设计属于自己所有，并行使著作权和根据国家法律取得的专利权，但不可侵害乙方的设计署名权。
9.2乙方在新闻简报、信函、通讯、资料、促销材料等形式的广告和宣传中，可以经甲方同意后客观陈述该设计时自己的作品。
10、违约责任：
10.1如甲方未按合同要求支付合同款，每逾期一日，应支付合同总额的0.1%，作为违约金。逾期超过10日，经双方友好协商后，乙方可以解除合同。
10.2如乙方未按设计规划规定的时间，完成设计方案，每逾期一日，应支付合同总额的0.1%，作为违约金。逾期超过10日，经双方友好协商后，甲方可以解除合同。
10.3如画册设计经反复修改后，仍不能达到甲方满意。甲方有权要求乙方更换设计人员或解除合同。如解除合同个，乙方应退还给甲方本合同预付款的50%。
10.4如果任何乙方违反本合同第7、8、9条的规定，应向对方支付合同金额的50%。
11、不可抗力：
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方噪声的损失，在取得有关机构证明以后，允许引起履行，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
12、争议解决：
本合同履行过程中如发生争议，双方应尽量通过友好协商解决。设计本协议其他条款若其中乙方不能履约时，则双方确定该项诉讼司法管辖权由北京市昌平区人民法院受理并裁定。
13、其他：
13.1本合同自双方盖章后生效。
13.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
盖章： 盖章：
授权代表：授权代表：
日期： 日期：
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方（委托方）：
乙方（执行方）：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司产品包装设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、委托之事项：
甲方委托乙方为其公司产品包装 个，系列产品包装 个。
二、委托设计费用：
公司产品包装设计单价为人民币 _______元，系列产品包装设计单价为人民币 _______元; 总价为：人民币 ______________元，（大写：___ ___________________）
三、付款方式：
1、 甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的50%通过电汇或银行转账到乙方公司帐户（乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为包装设计的开始时间）。
2、 包装设计完成后，甲方签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付包装设计费用的全部余款（总费用的50%）。
四、乙方设计作品的时间、交付方式：
1、 乙方需在七个工作日内设计出甲方公司的包装初稿。（二到三个初稿供客户选择）单个包装设计完成的时间为10个工作日左右。
2、 乙方以电子稿交付方式交付设计的.作品，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄快递的方式把包装电子稿交予甲方。
五、知识产权约定：
1、 乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方）。但乙方保留用于参展、评选的权利。
2、 甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。
3、 甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务：
甲方权利：
1、 甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方公司产品文化内涵。
2、 甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、 甲方在付清所有设计费用后有权要求签订包装设计知识权协议书合同，以享有设计作品的所有权利; 甲方义务：
1、 甲方按照合同约定支付相关费用;
2、 甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利：
1、 乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、 乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、 乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：
乙方义务：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任：
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的50%费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效
本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同一份，均具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方：____________________
乙方：____________________
双方就_______________的标志设计知识产权转让达成以下协议：
乙方同意以人民币______________，将设计的____________标志设计知识产权转让给甲方，转让后该标志设计的所有知识产权及使用权归甲方所有。
双方就此标志设计的知识产权及使用权达成以下协议：
乙方为甲方设计的标志甲方确认后，甲方应尽快安排该标志的商标注册事宜（为期2个月，以乙方设计的标志交付甲方，甲方签字确认之日计）。
甲方如在商标注册过程中碰到被商标事务所退回而不能注册的情况，乙方负责为甲方无条件重新设计满意的标志。
若乙方为甲方设计的`标志在商标注册的过程中，如发生该标志和其他公司接近和类似的情况而导致不能使用时，乙方负责为甲方无条件重新设计满意的标志，但不承担任何因侵权而导致的法律责任。
若因标志未注册成功所造成的诸如画册、vi手册及vi前期应用等损失，乙方不承担任何损失。
此协议一式两份，签字后双方各执一份，均具同等法律效力。
本协议在甲乙双方代表签字盖章后生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
工程名称：
委托单位：
设计单位：
设计编号：
合同编号：
____年____月______日订
建筑安装工程设计合同
订立合同双方：
建设单位：__________________，以下简称甲方；
设计单位：__________________，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一，工程名称，规模，投资额，建设地点
甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_________
二，甲方的义务
1，甲方应在一九____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三，乙方的`义务
1。乙方必须在一九____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。一九____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。
大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件
（2）。）
2。乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3。初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四，设计的修改和停止
1。甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2。原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3。甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
五，设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。
六，奖励与违约责任
1。在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__％奖励乙方。
2。由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计算增付设计费。
3。甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4。由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
5。因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
七，其它
______________________________________________________________________。
本合同自一九____年____月____日双方签后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___份，送计委，建委，建行……等单位各留存一份。
建设单位（甲方）：
设计单位（乙方）：
代表人：
代表人：
联系人：
联系人：
通讯处：
通讯处：
电话或电报：
电话或电报：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
____年____月____日订
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方：____________
乙方：_____
甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：
一、 工程地点：_____市梅林原深华石场内。
二、 工程量： 约_____立方米。
三、 工程造价：_____元人民币。
四、 付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_____%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、 甲乙双方责任：
(一) 甲方责任：
1. 负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。
2. 派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二) 乙方责任：
1. 负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2. 负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。
3. 作业人员持证上岗。
4. 加强安全警戒工作。
六、 违约责任：
1. 乙方按甲方要求完成爆破施工。
2. 甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、 本合同一式肆份，双方各执二份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
发包方(以下简称甲方)：________________
单位：______________________
联系电话：_________________________
承包方(以下简称乙方)： ________________
单位名称：________________
本工程设计人：______________
联系电话： __________________
施工队负责人：______________
联系电话：______________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本省实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的.有关事宜，达成如下协议：
第1条工程概况
1.1 工程地点：__________________
1.2 工程内容：造型吊顶，造型隔墙
1.3 工程承包方式
(1)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4 工程期限_____天;
开工日期_________年_________月_________日;
竣工日期_________年_________月_________日;
1.5 合同价款：本合同工程计算价款为(人民币)木工板按每张_____元，方料每捆_____元计算。
第2条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
3.1 甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份
第3条甲方工作
4.1 开工前_____天，为乙方入场施工创造条件。包括：场地交接。
4.2 负责协调施工队与邻里之间的关系
4.3 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。
第4条乙方责任
1、按图施工、需调整部分经甲方同意施工。施作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
2、严格执行本省有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，不影响上下管道畅通;
3、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前应打扫卫生一次。
第5条材料供应
7.1 乙方提供的材料，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。
7.2 乙方提供一份材料进场进度计划给甲方，甲方可自行安排时间到场验收条。
第6条工程款支付方式
11.1 由甲乙双方协商确定支付工程款方式，以文字详明：
在甲方对工程竣工验收后一周内结清
第7条安全事项
在施工时必须加强安全管理、对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤 亡事故均由承包方负责，发包方不承担任何责任
第8条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第1种方式解决：
1 向当地人民法院起诉。
第9条附则
15.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
15.2 本合同签订后工程不得转包。
15.3 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
15.4 合同履行完后自动终止。
第10条其他约定条款
乙方需按甲方要求节俭物料基层以方料打框架包石膏扳为主要施工方式,杜绝用木工板打框及双层用料施工.其若违反约定施工方式造成甲方物料损失、一经发现：则承包款板材以50元每张、方料40元每捆计算,同时赔付甲方所浪费物料款。甲方有权单方从乙方承包款中直接扣除。3:承包时间不超过 天。逾期按每天赔偿甲方__ 元计算赔付。
甲方(签章)：______________ 乙方(签章)：______________
联系电话：__________________ 联系电话：__________________
_________年____月____日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方(委托方)：__________ 乙方(执行方)：__________
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合甲方委托乙方设计项目的具体情况，为确保本设计项目顺利完成，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、设计内容及方案数
1 、提供LOGO图形设计，中英文标准字设计。
2 、提供_____个设计方案，直至满意为止。
二、设计周期
1 、乙方应在_____个工作日完成设计初稿(双方另行约定的除外)。在_____个工作日完成稿件修改，若甲方校稿时间超过5个工作日或因甲方反复提出修改意见(但乙方设计质量明显不好或不能达到合同要求目的除外)导致乙方工作不能按时完成时，可延期交付时间，延期时间由双方协商确定。
2 、如果是乙方单方的原因导致不能如期交付初稿，每日的违约金以________计算，从设计费用里面直接扣除。
三、设计费用
LOGO设计费用为：__________人民币￥_______元整(大写：________________)。
四、付款方式
1 、设计费分_____ 次付清。
2 、本合同签订后，甲方即向乙方支付合同总费用的______%，即人民币￥_______元整(大写：_______________)。
3 、LOGO设计完成，甲方应在两天内支付合同余款______%，即人民币￥_______元整(大写：_______________)。乙方及时交付电子版源文件。
五、关于版权
1 、我们对版权的理解和定义是以《 中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施条例》为依据。
2 、最终设计稿的一切版权(包括图案与名称)归甲方所有。乙方在为甲方设计过程中所设计的非最终设计稿(例如初稿)，的稿件及其设计理念的版权，归乙方所有。
3、乙方在交付作品后不得以任何方式进行出售或挪用等，如私自挪用或二次出售，则一切后果由乙方承担。
六、关于稿件的修订
1 、乙方且无条件的'对稿件进行修改，直至让甲方满意为止。
2 、修改的周期视修改的复杂程度及客户要求的变化而定，最多不超过_______个工作日。
3 、甲方收到稿件后，如果在 _____ _____日内没有回应及再次作出修改的请求，表明甲方已经确认了设计稿为最终样式，设计项目将最终完成。
七、关于最终稿的提供
1 、LOGO设计方案经甲方确定后，乙方向甲方提供以下四种格式的电子稿文件：___________________文件各一份。
2 、乙方提供的稿件都是通过且只通过互联网提供，乙方会向甲方提供最终稿的电子稿件。
3 、乙方收到甲方______%的合同余款后，LOGO的知识产权与使用权自动转移甲方(反之，知识产权与使用权仍归乙方所有)。
八、双方的权利与义务
8.1甲方的权利、义务：
甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合企业文化内涵; 甲方有权对乙方所设计的作品提出合理的修改意见，乙方按甲方合理意见进行修改; 甲方有义务按照合同约定支付设计费用; 甲方有义务提供与本设计项目有关的企业资料或其它资料给乙方。
8.2乙方的权利、义务：
乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 乙方有义务按照合同的要求进行作品设计; 乙方有义务按照合同约定按时交付设计作品; 乙方有义务根据合同约定以及实际急缓情况合理安排设计。
九、LOGO的注册问题
1 、LOGO确定后，乙方在相应的时间内对LOGO进行注册(一般为两个月，特殊情况除外)，在规定时间内，若LOGO无法注册，乙方无条件对LOGO进行从新设计，直至注册通过为止。
2、合同规定的费用，为LOGO设计费，不包括LOGO注册费用，甲方可以自行注册，也可以委托乙方进行注册。
十、合同生效
1.因商标设计是乙方智力成果整体的体现，其工作特点并没有明显的阶段性，乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同，鉴于此，甲方如提前终止合同，仍须承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外);
2.乙方如违约提前终止合同，所收取的费用应全部退还甲方;
3.甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向仲裁委员会提请仲裁解决。
4、本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。
5、本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力。
备注：
LOGO即为标志或商标，叫法不一而已。
甲方(盖章)：__________ 乙方(盖章)：__________
甲方代表签名：__________ 乙方代表签名：__________
甲方电话：__________ 乙方电话：__________
支付账号(面交可不填写)：__________ 收款账号(面交可不填写)：__________
日期：_________年____月____日 日期：_________年____月____日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
委托方：_______ (以下简称甲方)
设计方：_______ (以下简称乙方)
甲方委托乙方为 项目提供 设计服务。双方将依据以下所列条款来履行。
第一章 项目概要
1.1 项目名称：_______
1.2 项目位置及概况：
1.2.1地理位置：位于
1.2.2建筑面积：为 _______平方米;(细节说明：_______ )。
1.2.3设计范围：_______ 。
1.2.4建筑物性质：_______ (公建(旅游综合、商业)、住宅、别墅等)。
第二章 设计内容
2.1 项目设计内容：
本合同所涉及内容是基于：
2.2.1双方确定的项目的工作范围，甲方的合同要求。
2.2.2本合同设计内容分为硬装设计部和软装设计部分。
1) 硬装部分
a) 概念方案设计;
b) 方案设计(扩初设计);
c) 施工图设计;
d) 图纸答疑;
2)软装部分
a) 家具及饰品布置;
b) 配色方案;
3)后期配合服务
第三章 设计依据
3.1本合同所规定的内容。
3.2甲方所提供的设计任务书。
3.3 甲方所提供的测量图或乙方协助甲方测量并经过甲方认可的测量图。
3.4 甲方所提供的前期设计文件和资料。
3.5 政府部门对于该项目的设计资料。
3.6 设计规范和规定应按照中华人民共和国和当地有关设计规范和设计规定。
3.6.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》;
3.6.2国家及地方有关室内设计、及管理的法规和规章;
3.6.3建设工程批准文件。
3.7 采用中华人民共和国认可的国际度量衡进行设计绘图，以毫米为单位。
3.8乙方考察需设计的项目，了解项目背景、项目概况、了解现场的情况，明确甲方对所设计项目的要求、标准及范围。
第四章 设计阶段及内容
4.1 设计阶段说明
本阶段分为硬装设计和软装设计两个部分，
4.1.1硬装设计分三个阶段：
1) 概念设计阶段
2) 方案深化设计阶段
3) 施工图设计阶段;
4.1.2软装体设计分四个阶段：
1)初步软装设计方案;
2)深化软装设计方案;
3)安装摆放阶段;
4)配合服务;
4.2硬装设计各阶段工作内容
4.2.1概念设计阶段
概念设计阶段表达清晰的风格设计方向，需在双方确认成果后提供A3缩印文本 套及电子文件1套(格式：PPT文件和JPG文件)。成果包括：
1)设计说明及主要指标;
2)基本平面布置图
3)主要区域彩色图(居住室内含：客厅、家庭厅、餐厅、主人房等;其他建筑室内按功能要求提供相应彩图)
4)主要区域设计节点图;
5)设计意向参考资料;
4.2.2方案深化设计阶段
在上一阶段概念设计方案的基础上，对方案深化阶段成果需在双方确认成果后提供A3缩印文本 套及电子文件1套(格式：PPT文件、JPG文件和CAD文件)。成果包括：
1) 设计说明及指标;
2) 平面布置图;
3) 主要区域立面及剖面图;
4)_______天花地花布置图
5) 主要区域彩图
6) 主要区域材料样板及全部材料明细
7) 主要区域节点设计
8) 水电定位图
4.2.3施工图设计阶段
施工图设计阶段成果需在双方确认成果后提供A3缩印文本 套及电子文件1套(格式：PPT文件、JPG文件和CAD文件)。成果包括：
1) 平面图
2) 立面图;
3) 剖面、大样、节点详图;
4) 水电气详图;
5) 开关、插座、灯具及配套系统图;
6) 家具设计图;
7) 空调、智能系统图;
8) 材料、软装明细表;
4.3软装设计各阶段工作内容
4.3.1初步软装设计方案：
初步软装设计方案成果需在双方确认成果后提供A3缩印文本 套及电子文件1套(格式：PPT文件和JPG文件)。成果包括：
1)设计说明及方案总体构思并依据平面方案布置家具及饰品;
2)整体色彩定位、窗帘布艺的选择、墙体挂画的选择、饰品的摆放、花艺造景的草图;
3)相关资料意向参考图;
4.3.2深化软装设计方案：
深化软装设计方案阶段成果需在双方确认成果后提供A3缩印文本 套及电子文件1套(格式：PPT文件、JPG文件和CAD文件)。成果包括：
1) 设计说明及方案总体构思;
2) 平面搭配方案;
3) 窗帘布艺方案;
4) 灯具配置方案;
5) 家具配置方案;
6) 装饰品、艺术品配置方案以及整体居家的色彩定位方案;
7) 以上方案提供相的应彩图。
4.3.3安装摆放阶段：
在硬装施工完成后，现场精细安装，进行定稿摆放指导，以达到最佳效果。
4.3.4配合服务：
1) 软装配饰全面专业定制、采购及验收;
2) 图文结合的购物清单;
3) 跟踪主要产品的陈设、安装及验收;
4) 回访跟踪、报修勘察及送修;
5) 提供一份详细的配饰产品手册，明确清洗、保养及养护方法等。
4.3.5 其它(待定)
第五章 设计周期
5.1硬装设计及软装设计时间安排：
5.2 以上各阶段设计时间不包括甲方内部审核时间、按照甲方设计修改意见进行设计修改时间。
5.3乙方按合同约定期限提交相应设计成果，经甲方审核确认后，乙方提交日为乙方实际完成相应设计成果之日;如经甲方要求修改，乙方修改后再次提交，经甲方审核确认再次提交日为乙方实际完成相应设计成果之日。
5.4 依据实际情况或业主要求，硬装部分与软装部分依次或同时进行。
第六章 设计费用组成和支付方式
6.1 设计费用组成
本合同总设计费(含税金)为 _______元(大写人民币：_______ 整)。
本合同硬装部分设计分为：_______ ;(大写人民币：_______ 整);单价为：_______ _______元/m2;
软装部分设计费为：_______ _______元(大写人民币：_______ 整)。
(此处依据实际合同以文字或表格形式表述，可列单价或按各部分价格尽量详细列出)
本合同的合同总额暂定为 _______万元，包括但不限于人工费、材料费、设计费、配合费、设计调整修改费、咨询费、与甲方委托第三方配合服务费、通讯费(含长途)、印刷/复印费、设计成果的制作费用、设计、现场和施工配合服务的设计人员差旅费、食宿费、工作劳务费以及依法应当缴纳的税费等乙方完成本合同约定设计内容和所有义务经甲方审核确认及政府相关批准所需的全部费用，除本合同另有约定外，甲方无须再支付其他任何费用。
6.2 额外支付费用
6.2.1以上设计费用未包含软装家具等设计或采购任务，如果甲方委托乙方完成其设计任
务及软装和设备采购，双方将另行签订相关合同。
6.2.2乙方提供给甲方合同约定之外的打印和复印费用、照相以及照相的冲洗费用。
6.2.3若在合同履行过程中，其设计内容在甲方已书面确认后，由于甲方的原因需对设计内容作重大修改，且设计面积指标增减超过 _______%时，或方案调整超过 _______%时，则甲乙双方需另行就修改的设计范围、设计工作量、设计费及设计周期等进行协商，并签订补充协议。
6.2.4应甲方需要或要求，乙方设计师为以上合同规定外的开会和演示而到现场的旅行费用。
【设计方设计师往返机票(项目设计师，从_____到_____往返，经济舱/商务舱)费用据实结算，_____级(含_____星级)以上住宿标准，事先需经甲方审核确认，发生后需提交报销凭证由甲方据实结算后支付】。
6.3 支付方式：
6.3.1 每次付费均须由乙方提前出具正式设计费发票，付款条件达成经甲方确认后且甲方核对票据无误后，甲方按照本合同约定完成支付。否则，甲方有权拒绝付款，且无需承担任何责任。乙方不得因此延期或停止设计工作及履行本合同其他义务。
6.3.2双方确认：对于甲方的任何付款，并不能当然视为甲方对乙方提交的工作成果的认可，不排除甲方为保证进度或其他原因而付款。凡涉及对工作成果的确认等事项，均必须经甲方提供加盖公章的书面确认函后方为有效。
6.3.3甲方应按照指定付款时间内支付应付款项，因甲方原因延迟付款且无正当理由的，乙方有权延迟或停止下一阶段工作，产生的一切后果由甲方承担。
第七章 甲乙方责任与权限
7.1甲方责任
7.1.1甲方应提供项目设计任务书及设计所需基础资料，其中包括：
1 项目的详细的现状图(电子版CAD形式或纸质蓝图等);
2 设计任务书;
3 甲方及当地相关部门的对本项目的要求;
4 甲方所提供所有资料需同合同签订之日起，一并提供，并由负责人签字盖章确认文件有效。
7.1.2 甲方负责组织举行设计会议，并负责协调设计过程中同其他各相关部门间工作关系。甲方须对设计人的设计成果及时确认，乙方在得到甲方对已完成阶段的书面确认前不进行下一阶段工作。
7.1.3 甲方须按合同条件的规定，按期向乙方支付设计费用。
7.1.4甲方变更委托设计项目内容、规模、条件或因提交的资料错误，以致造成乙方已完成的经甲方审核确认的设计需重大返工时，如此等修改为重大性、功能性、原则性修改时，且由此导致设计人工作量的增加，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方因返工实际增加的工作量向乙方支付相关费用。
7.2甲方权限
7.2.1甲方可根据乙方阶段工作的成果提出书面修改补充完善意见，乙方予以采纳，并在双方约定的时间内提交修改补充完善后的工作成果。所需费用已包含在本合同总价款内，甲方无需另行支付。
7.2.2 乙方未按合同规定提交工作成果或设计工期延误，经双方沟通无效后，甲方有权暂停余款的支付，并可单方面终止合同。
7.2.3甲方在合同履行过程中，有权通知乙方暂停工作，需经双方商议形成一致意见后，按双方商议时间暂停和恢复工作，该暂停和恢复均不再增加费用。暂停时，甲方需对暂停前发生的所有工作量进行审核，并对认可部分支付费用。
7.2.4 知识产权归属：依照本合同约定，在本合同规定范围内乙方设计制作的一切文件、图纸、说明书，以及一切工作成果的所有权和版权(著作权)、专利权等知识产权和其他所有权利在甲方已付费的情况下，归甲乙双方共同所有。甲方有权在本项目范围内自主决定使用方式，且无须向乙方支付其他任何费用;同时未经一方书面同意，另一方不得向第三方转让或许可第三方使用本工程设计成果文件或用于本项目以外的项目，否则违约方应当承担违约责任，并赔偿另一方的损失。
7.2.5保密义务：除非甲方书面同意或依据法律规定，乙方不得向第三方披露或转让甲方提供的各种资料。否则，乙方应当承担相应的法律责任。
7.3 乙方责任
7.3.1 按照甲方所委托的项目发展要求和本合同约定及甲方要求，提供本合同约定的所有设
计服务。
1、乙方设计文件应符合国家及地方法规，并遵循甲方设计任务书的要求和技术及经济可行性。乙方对设计文件出现的因设计方原因导致的遗漏或错误负责修改或补充，所发生的设计费用由乙方承担，且工作时间不予调整;乙方完成的设计文本侵犯第三人权益的`，由乙方负责解决并向第三人承担赔偿责任。甲方有权解除本合同。
2、按本合同约定的进度和设计方案成果要求提交质量合格的设计资料(成果)，乙方对其各阶段提供给甲方的设计资料(成果)负责，按照合同约定完成设计服务。对乙方提供的设计成果，甲方有权提出修改意见，乙方同意在本合同规定的工作范围修改。
7.3.2设计过程中，各设计阶段乙方必须安排不少于 名设计师的组来甲方组织的设计方案评审会现场进行、评审。_____次数及时间安排如下：
7.3.3 乙方按要求交付设计成果，如甲方需增加图纸由甲方支付工本费，乙方应予代办。
甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，如果乙方能够做到，乙方应按照甲方的
要求执行，因此增加的工作量及所产生的费用由双方另行商定。
7.3.4对于甲方提供的资料及文件，乙方应尽专业公司的审查责任，如发现问题应及时通知甲方，并按甲方指令执行。因乙方未及时向甲方报告而造成的设计期限延误或工作量增加及损失等，由乙方自行承担。如因甲方资料更正而延误设计时，乙方应在甲方通知更正后 _______日内提出设计周期顺延期限，经双方研究确定后顺延，乙方如未按期提出顺延期限的，视为此项更正不顺延设计周期。
7.3.5乙方应当按照甲方要求向甲方指定的合作单位进行技术交底和提供咨询服务，材料样板确认、配合处理施工图设计中出现的问题等，该服务费用已经包含在本合同价款中。
7.3.6如有需要，乙方须按照甲方要求有关部门进行方案，如政府有关部门提出修改意见的，乙方将对工作成果进行修改并将成果提交给甲方(不包括本合同约定的"重大修改")，因此所产生的费用在规定次数之内的已包括在本合同的设计费中，甲方无须另行支付费用)。
7.3.8 在本合同完全执行完毕的前提下，甲方有权使用乙方公司名称以及主创设计师名字用于日后市场宣传。如合同履行过程中，甲方提出使用乙方公司名称及主创设计师名字用于当期宣传，则甲方需要向乙方提交书面申请函，在乙方同意的基础上，用其进行当期宣传。
7.4 乙方权限
7.4.1 合同签订后，乙方须开始第一阶段设计工作。完成每一阶段工作后，必须先获得甲方书面上的允许或确认，才能进行下一阶段工作。
7.4.2 如乙方认为有需要、理由充足，要更改已定的设计，乙方必须先通知甲方，共同协商解决。
7.4.3 若由于甲方的原因使设计工期延误，甲方应按经甲方确认的乙方实际的工作量按照本合同约定的付款条件向乙方付款。延误超过2个月的，则视为委托方终止设计工作。按照第9.1.1条终止合同条款执行。
7.4.4 甲方未按合同规定支付设计费，每逾期支付一天，应承担该项目应付而未付设计费 的逾期违约金，逾期1天未付，设计人有权暂停下一阶段工作而不承担违约责任。工作暂停超过2个月以上，则视为甲方主动终止合同。按照第9.1.1条终止合同条款执行。
7.4.5乙方未收到甲方相应设计费的设计成果的所有权及知识产权和相关一切权利均属于乙方所有，甲方不得将其用于本项目中。否则甲方应当承担违约责任。
7.4.6乙方提供的所有合同规定外免收设计费的设计成果的所有权及知识产权和相关一切权利均属于乙方所有，唯有在乙方允许的情况下甲方有权在乙方规定范围内使用此设计成果。同时未经乙方书面同意，甲方不得向第三方转让或许可第三方使用本工程设计成果文件或用于本项目以外的项目，否则甲方应当承担违约责任。
7.4.7 甲方在完成项目后，乙方可以在社区拍摄照片作为乙方市场宣传之用，甲方应提供相应帮助。
第八章 违约责任
8.1 乙方不能按照合同约定的要求(质量、时间)提交设计文件(因甲方原因或本合同另有约定除外)或乙方自身原因导致本合同无法继续履行时，甲方有权单方解除合同，造成甲方损失的，乙方应当承担相应法律责任。
8.2由于乙方自身原因，延误了本合同各阶段相关设计或成果要求的提交时间，每延误一天，乙方应向甲方支付该阶段设计费 的违约金，甲方有权从应付未付的设计费中扣除，延误超过 _______天以上的，甲方有权解除合同。
8.3 各设计阶段，乙方未按合同约定的时间及次数履行以下工作，包括未按约定参加设计成果的评审会，或未按约定进行现场，或未按约定进行甲方要求的修改的。每发生一次应当承担合同价款 的违约金。
8.4未得到甲方的书面认可，乙方不得将设计任务转给第三方或通过第三方完成，否则，甲方有权解除本合同。但因某种原因，乙方的权利和义务必须转让时，要经甲方书面确认后才能办理，即使获准同意有此种转让亦并不免除或减少乙方对本合同所承担的责任。否则，甲方有权随时解除合同。
第九章 合同终止
9.1协商终止：双方协商一致可以终止本合同，并双方签订的书面终止合同进行清理。
9.1.1甲方因自身原因不能履行合同，应提前15工作日以书面形式通知乙方，合同终止。乙方未开始设计工作的，乙方不退还甲方已付的预付款。已开始设计工作的，甲方应根据乙方已提交经甲方确认的工作量及本合同约定的优惠后的价格标准据实结算。除此之外，甲方无需承担其他责任及费用。
9.1.2乙方因自身原因不能履行合同，应提前15工作日以书面形式通知甲方，同时应按照合同约定给付已完成的所有设计文件，免收未经甲方确认的工作相应设计费，结算经甲方确认的工作及设计费后，合同终止。如果已经完成的经甲方确认的工作未达到2%工作量的，需退还甲方已经支付的预付款。
9.1.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，对法律规定免除的责任双方均不予追究，对其他善后事宜双方应及时协商解决。本合同所述的"不可抗力"是指不能预见、不能避免并不能克服的事件，包括因战争、动乱、重大事故、重大自然灾害以及国家政策法令变更等。受不可抗力影响一方，应当在影响发生后3日内向对方提交不可抗力事件发生地县级以上政府出具的相关证明。
9.2单方终止：符合本合同约定的因违约方违约而守约方具备单方解除条件的，经守约方通知违约方后可以解除本合同，违约方应当按照约定承担违约责任。若乙方在设计工作中不能满足合同规定的甲方对质量和进度方面的要求，甲方有权单方面终止合同，但必须给付已经确认阶段成果的所有设计费用。除此之外，甲方无需承担其他责任及费用。
9.3自然终止：当本合同条款履行完毕后，本合同自然终止。
第十章 额外服务
1.1 设计如需要变更、修改时，甲方须向乙方提供足够详细准确的基础资料。若在本合同内，甲方对已确认的设计作出重大修改要求变更设计时，甲方须征询有关部门的审批意见，负责办理有关手续，并给予乙方合理顺延工作期限，并增付乙方实际消耗工作的相应设计费。增加工作量大的情况下，双方另行签订补充协议。
1.2 所谓重大修改包括：设计范围及设计深度等重大指标、产品定位及产品种类的重大修改、产品布局及功能配比等相应任务书内容。
1.3 乙方提供的额外服务，除单独签订服务合同外，均按照小时收取服务费用，除此之外，乙方不再收取其他任何费用。此部分服务由乙方提供服务后并提交全部工作成果经甲方审核确认通过后，即开出服务发票，甲方应在收到发票并达到前述付款条件后1日内支付服务费用。
1.4 如甲方需要乙方配合软装材料定制及相关物品采购等，双方另行签订补充协议。
第十一章 争议解决
11.1 本合同在执行中如发生争执，双方应先通过友好协商以求解决，若经协商后仍不能解决问题，双方均可向 项目所在地法院 提起诉讼。
第十二章 合同文件及说明
12.1 本合同经双方公司签字盖章后生效。
12.2 本合同的一切补充协议及附件均为本合同的有效组成部分，副本和正本具有同样效力。若本合同与补充协议出现矛盾时，则以补充协议为准。
12.3 本合同执行时，如因战争、洪水、台风、地震、天灾等不可抗拒的原因影响而无法履行时，可由双方协商作出决定，将本合同顺延。
12.4 甲方指定 为项目设计联系人，指定 为本项目确认人。该代表的签收仅为收到乙方的设计成果，并不视为乙方的设计成果或文件已经甲方确认。涉及设计内容及要求的变更、设计期限的变更、对设计成果的确认或任何费用的确认及支付等，必须经甲方加盖公章方为有效，否则，对甲方不发生效力。
乙方指定 为本项目的设计联系人，负责设计方设计工作的日常业务联系。指定 为本项目中方总负责人。该等联系人或总负责人或乙方成员的签字，即视为乙方同意、确认、承诺，对乙方发生效力，由乙方承担责任。如果更换本项目之设计负责人或设计小组成员，须提前一周书面以公司的名义加盖公章并法人签字通知对方，经甲方认可后方可更换。
12.5 除非本合同另有规定，任何一方为履行本合同或与本合同有关的文件递交及/或通知、要求或其它通讯应采用书面形式，并按下述地址由专人递送或特快专递发给有关一方，或按下列电传或传真号码或邮箱采用电传或传真方式或电子邮件通知。在满足下列条件后视为已经送达：
(1)如通过专人递送，在递送时;
(2)如通过快专递递送，在特快专递发出后经过3个工作日;
(3)如通过电传、传真或电子邮件方式，在发出之后。
下列地址、号码若有变更应提前七天预先书面告知对方。收件人可以提前七日预先通知要求
发件人向其指定的其它地址、号码递送文件。
致甲方：_______ 公司
地址：
邮编：
电话：
传真号码：
邮箱：
收件人：_______
致乙方：_______
地址：
电话：
传真号码：
邮箱：
收件人：_______
12.6 本合同正本 份，由甲方执 份，乙方执 份。
12.7 双方之间的工作联系以书面中文邮件或传真形式或书面通知函为准，并须有项目负责人签字后生效(需加盖甲方公章的事项除外)。
甲方：(盖章) 公司
法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)
技术负责人或责任人：(签字)
乙方：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)
(或)委托代理人：(签字)
签订地点:
签订日期： _______年 _______月 _______日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
发包人代表（甲方）：_____________________
承包人代表（乙方）：_____________________
根据《中华人民共和国合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
第一条工程项目
甲方委托乙方承担以下工程设计任务：
工程名称：_____________________________
工程地址：_____________________________
第二条设计收费及支付方法
（一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为________元/平方米（套内使用面积），估算总收费________元，金额大写________________元。
（二）付款方式
甲乙双方经协商采用以下付款方式（将不选定的方式划去）
1、双方另定。
2、按下列方式执行。
（1）上门测量，价格：________元
（2）定金：________元
（3）出平面方案图，方案：________份，价格：________元/份
（4）出平立面图及剖面图，价格：________元
（5）出水电施工图，价格：________元
（6）出效果图，价格：________元/张
第三条设计内容及完成日期的约定
（一）乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
（二）平立面图
（三）剖面图
（四）水电施工图
（五）甲乙双方约定，从合同生效之日起，天内完成平面方案图；平面方案通过后天内完成全套施工图。
第四条双方责任
（一）甲方责任
1、如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。
（二）乙方责任
1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的'技术问题。按规定参加工程竣工的验收。
第五条违约责任
（一）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。
（二）由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
（三）甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。
第六条合同生效、中止与结束
（一）本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。
（二）甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一周书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。
（三）因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还。
（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
第七条合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：
（一）向消费者委员会申请调解；
（二）向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；
（三）向有管辖权的人民法院起诉；
（四）其它解决方式：_______________
第八条合同文本
（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
（二）本合同签订后工程不得转包。
（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
（四）合同履行完后自动终止。
（五）本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。
甲方签字：___________________乙方签字：___________________
__________年________月______日__________年________月______日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
合同编号：__________________
委托方（甲方）：_____________
承接方（乙方）：_____________
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守、
一、甲方委托室内设计的地址：__________________楼
设计内容：一层大厅、三层中型会议室、四层经理办公区、五层大会议室建筑面积约______平方米。
二、经双方协商，甲方委托乙方室内设计，乙方收取设计费共计人民币______元。计币______元整。
甲方应在20xx年12月5日首期付___％设计费，计币______整。并与乙方约定上门测量的时间和地点（___年___月___日）。乙方设计师在测量后8天内完成平面布置图、顶面布置图和效果图。
三、乙方完成初步设计方案后，甲方至乙方处看图，与设计师经过沟通同意，由双方签字确认。甲方应支付______设计费，计币壹万壹仟陆佰肆拾元整，乙方在____年__月__日至____年__月__日，共__天完成全套装潢设计图及施工图纸，甲方到乙方处取图，并约定设计交底日期，此时甲方支付乙方___%设计费，计币伍仟捌佰贰拾元整。余下______尾款在工程开始后半个月内付清。
四、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，由双方签字确认，施工过程中设计师应有四次去现场放样及指导施工，以达到设计效果，如施工方另有要求设计师出现场，则按___元/天，每次2—3人收取费用。
五、如甲方或业主方推翻已确认施工方案，另行设计按每平方米60元收取设计费。
六、违约责任：
1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的'3％违约金给甲方。
2、乙方延期30天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价30％的违约金。
3、乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的30％作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。
七、设计合同经双方签字认可后，甲方必须按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。
八、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向XX市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合同约定（将以下不选定的解决方式划去）：
（1）向乙方所在地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向乙方所在地人民法院提起诉讼。
九、本合同中包括附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。
十、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方签字（盖章）：_________乙方签字（盖章）：_________
地址：_________ 地址：_________
电话：_________ 电话：_________
日期：_________ 日期：_________
签定合同地址：_______
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
甲方将________住房修建工程承包给乙方(包工不包料)。经甲、乙双方友好、公平协商，达成如下协议：
一、工程内容(该幢楼房为全现浇房，面积约________平方米)
1、该楼房修建过程中所有的砌砖，内外墙及柱子的抹灰、砼的.`浇筑、一楼地面找平。
2、该楼房修建过程中所有的钢筋加工、制作、安装、支模(支模木板在内)、砌砖、抹灰、楼梯找平、前面外墙贴砖以及所需要的各种机械，由乙方负责。
3、该楼房修建过程中所有的砼支模及所需要的各种机械、支撑柱、模板(必须是建筑木工板)由乙方负责。
4、甲方将水、电安装到施工现场。
二、工程单价：乙方完成上述各项工程内容，甲方按________元/平方米给乙方计价。
三、付款方式：每倒完一层线浇，付该层楼总造价的85%。
四、建筑面积计算规则：按实际建筑面积边到边计算，挑和雨棚都要算面积。
五、安全要求：乙方在施工过程中，必须按照安全操作规程施工。若发生事故，甲方不负任何责任。在施工中工人如不系安全绳、不戴安全帽、酒后上岗、穿拖鞋、打架斗殴等影响安全施工，甲方有权制止或进行经济制裁。付安全费每平方米2元。
甲方(签字盖章)：
乙方(签字盖章)：
签定日期：_______年___月___日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
发包人：__________（以下简称甲方）
承包人：__________（以下简称乙方）
说明：本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充；
一、工程概况
工程名称：____________________工程
工程地点：____________________
工程规模及内容：__________________________________________________，总建筑面积6849.22平方米
结构形式：框架
工程立项、规划批准文件号：高发改审函[______]16号
资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决
二、工程承包范围
承包范围：施工总承包（包括建筑及安装工程）
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：235天。
拟从______年___月____日开始施工，至______年___月____日竣工完成
四、质量标准
工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准（GB50300—2000）合格以上。
五、合同价款
合同总价（大写）：________________________元整；（小写）：________________________元。
六、组成合同的文件
组成合同的`文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的`时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方：
法人：
电话：
身份证号：
乙方：
代表：
电话：
身份证号：
甲方把房子，玻璃工程交给乙方安装完成，经双方共同协商，在双方平等的互利，签订以下协议：（本协议共2页）
一、工程地点：____________
二、甲方责任
（1）乙方要据甲方要求提供图纸和门、框、窗尺寸，在协议签订以后，不得随意改动。
（2）甲方不得因为自身原因在不过过乙方的同意下私自缩短协议所规。
三、乙方责任
（1）乙方根据门、框尺寸加工安装，如出错乙方自行负责（注：由于正常原因，玻璃接缝为5mm-7mm为正常）。
（2）乙方以包工包料的方式承包甲方上述装修内容
（3）工程所需材料运送，搬运全由乙方负责。
（4）施工过程生活费由乙方自己负责。
（5）施工注意安全，所带来的一切安全事故全由乙方自己负责。
乙方安装人员必须按国家高空作业措施严格施工，并按国家相关规定为施工人员购买保险。
四、装修价格：150元/㎡
付款方式：材料进场预付总额的.80%，余款在工程完工后经过双方验收合格后，2-5天全部付清。
五、甲方责任和义务
1、甲方负责协调并免费提供施工过程中的水电。
2、工程产生税费由甲方负责。
以上协议一式二份，甲、乙双方各执一份，协议自签订之日起生效，并产生法律效力，价款全部结清后自动失效。
甲方交给乙方定金
甲方签字：
乙方签字：
___________年___________月___________日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
发包人（甲方）：____________
承包人（乙方）：____________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜，达成如下协议：
第一条装修内容
1、地点：
2、承包范围：
3、承包方式：
第二条：双方责任
1、从合同签定后天开始施工。
2、严格按照发包人的`要求进行施工。
3、承包人必须保护好原居室室内的家具、水、暖、电、管线等。
第三条关于工期
1、期限______天，开工日期：______年______月______日，竣工日期：______年______月______日。
2、如相互造成施工延续，赔偿对方%违约金。
第四条关于材料要求
双方商定后施工。
本合同一式两份，双方各执一份。自合同签订后生效。施工完毕后自动失效。
甲方（公章）：______
法定代表人（签字）：______
______年______月______日
乙方（公章）：______
法定代表人（签字）：______
______年______月______日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
反诉人：______，男，__________年______月______日生，______族，住__________________
被反诉人：_____________________________有限公司
地址：_____________________________
反诉请求：_________________
1、依法判决被反诉人支付反诉人整改费用______元;
2、因工程延误工期，请求依法判决被反诉人支付反诉人违约金元____________元(______元/天__________天);
3、反诉费用由被反诉人承担。
事实与理由：
______年______月，反诉人与被反诉人签订了家庭装修施工合同。工程施工地点位于__________________。合同约定工程期限______天，竣工日期______年______月______日;工程实行工程监理;工程竣工后，被反诉人应通知反诉人验收，经验收合格后，双方进行工程结算;由于被反诉人延误工期的，每延误一天应支付违约金______元。______年______月经监理方阶段验收并提出多处整改意见。但被反诉人未依该意见进行整改。无奈，后反诉人另找他人部分整改，并支付费用______元。另，被反诉人直至______年______月______日木工工程部分才全部结束，已延误工期______天。
综上所述，为了依法维护反诉人的`合法权益，今特向贵院提起反诉，请求依法判决。
甲方：_________________
___________年_______月_____日
乙方：_________________
___________年_______月_____日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方：
乙方： 性别： 身份证号：
为加强对员工(以下简称员工)的岗位管理，明确双方的权利和义务，维护甲方和员工的合法权益，双方本着平等、合理、协商、自愿的原则订立岗位协议。协议期自 年 月 日至 年 月 日。
一、甲方的权利和义务
(一)遵守国家及省、市的法律、法规和政策，保障乙方的合法权益；
(二)为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品；
(三)保证乙方依法享受国家规定的有关休假待遇；
(四)负责制定岗位规范、下达生产任务和计划，负责对初次上岗的员工进行岗前培训；
(五)负责对员工的工作态度、工作时间、业绩及履行岗位协议情况进行考核，并确定工资待遇并按国家的本单位的规定对乙方进行奖惩。
二、乙方的权利和义务
(一)遵守国家及省、市的法律、法规和政策，维护甲方的合法权益；
(二)遵守甲方不违反法律、法规的规章制度，服从甲方的领导、教育和工作安排；
(三)认真履行并胜任岗位职责（岗位职责见附件一），严格遵守安全操作规程即作业流程，完成甲方规定的工作任务、生产(工作)数量、质量指标(要求)；
(四)遵守职业道德，维护甲方的良好形象和声誉，严格遵守保密协议。
三、违约责任及其它约定事项
在本协议期内，任何一方违反本协议规定给对方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。
(一)甲方克扣或者无故拖欠乙方工资以及拒不支付乙方加班工资的，除全额支付乙方工资报酬外，还须加发相当于工资报酬25%的经济补偿金。
(二)甲方支付乙方工资报酬低于当地最低工资标准的，除补足低于标准部分外，还应给乙方加发相当于补足部分25%的经济补偿金。
(三)乙方属甲方出资培训、招聘的，尚未达到双方约定的服务期，如乙方提出终止服务协议的，应按甲方为其实际支付的.培训费支付给甲方违约金。违约金按服务期协议等分其数额。
(四)乙方违反甲方制定的规章制度，给甲方造成损失的，应按损失程度给予赔偿。乙方泄露商业秘密，给甲方造成损失的，按《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条的规定支付赔偿费用。
(五)乙方违反本协议的约定给甲方造成损失拒不赔偿的，按法律法规的有关规定处理。
(六)员工违反国家法律法规的后果自负。
（七）乙方应赔偿给甲方的赔偿金，甲方有权在应支付给乙方的薪酬里扣除。
（八）在协议期内，甲方证明乙方不能胜任协议中岗位职责，甲方可以通知乙方解除劳动关系。
四、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲 方： 法定代表人；委托代表人:日 期：
乙 方： 性 别： 居民身份证号： 日 期：
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方：
乙方： 身份证号码：
因乙方需享受养老金及医疗保险等退休待遇，特向甲方申请挂靠劳动关系，甲乙双方达成如下协议：
一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续，每月为乙方缴纳社保费用，标准为：元/月，该费用由甲方负担直至乙方年满60周岁退休。
二、乙方不去甲方上班，不提供实质劳动，不受甲方管理，甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的`而使用甲方名义外，不得对外代表甲方履行任何职务行为。
三、乙方在此期间发生人身意外伤害等，应向第三方主张侵权索赔，甲方不提供乙方工伤待遇。
四、乙方年满60周岁须办理退休手续，甲方尽力配合办理相关手续。之后乙方所有退休待遇均由社保负责，与甲方无涉。鉴于乙方对各地政策尚未统一等具体情况，对乙方能否实现享受苏州的养老、医疗等退休待遇之目的，甲方并无保证义务。
五、乙方在羁旅 联系地址：，电话及手机：。前述信息如有变化，应在十日内书面通知甲方。
六、乙方应严格履行本协议，如有违反，甲方保留退工权利，乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。乙方系由某某某先生推荐，推荐人自愿作为乙方履行本协议的担保人。
七、本协议书签署后生效，一式两份，甲乙双方各持有一份。
甲方：
乙方：
乙方担保人：
日期：
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就结成长期共同发展，并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下共识：
（一）权利与义务
１、甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴，并在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。
２、甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息，该信息将由双方协商同意后方可引用（具体合作项目另签协议）。
３、甲乙双方在彼此互联网站中转载引用合作方的信息时须注明＂该信息由________（合作方网站）提供＂字样，并建立链接。
４、甲乙双方必须尊重合作方网站信息的版权及所有权，未经合作方同意，另一方不得采编其站点上的任何信息，且不得在其网站以外媒体发布来自合作对方站点的信息，否则构成侵权。被侵害方有权单方面终止合作并视情节选择要求对方承担损害赔偿的方式。
（二）相互宣传
１、甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。
２、甲乙双方都认可的适当时间内，双方在彼此站点上开设专栏，撰写并宣传与合作对方商业行为有关的话题（具体合作项目另签协议）
３、甲乙双方在有关ｉｎｔｅｒｎｅｔ专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上，互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。
４、双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。
（三）其他
１、甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。
２、本协议有效期为年，自________年___月___日起到________年___月___日为本协议商定合作方案的'执行期限。
３、甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方；如一方擅自终止协议，另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。
４、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
５、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。
６、本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。
７、双方的合作关系是互利互惠的，所有内容与服务提供均为免费。
甲方：乙方：
代表签字：代表签字：
日期：
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方：
乙方：
甲方就中航材办公楼工程订购乙方产品(德国诺托品牌五金件)，经友好协商，双方达成以下协议：
一、产品名称、规格、数量、单价、总价：
幕墙两点锁：执手(白色) 1把/套
执手螺丝 2个/套
幕墙定位器 1个/套
套装锁头 2个/套
幕墙锁块 2个/套
共计套单价 合计：29472元
二、交货地点：北京捷创幕墙公司(联系人：马微微)
三、交货时间：合同签订后乙方先行备货，待甲方发出送货通知后，乙方两日内将货物发到甲方指定交货地点，所有货物由甲方指定负责人 牛亦海 按样品规格、型号、数量验收，合格后在签收单上签字。
四、付款方式：合同签订后，收货验收合格后付款。
五、包装运输：采用生产厂原包装，由乙方负责运输到甲方指定地点卸货验收，运输及中途运输保险、卸货均由乙方负责。
六、质量标准;
1. 产品符合中华人民共和国有关质量标准。
2. 产品符合业主和甲方使用要求。
3. 按样品验收。
七、验收方式：
1. 甲方按到工地实际合格品数量验收。
2. 货到工地甲乙双方清点数量，按相关标准进行验收。
3. 乙方提供生产厂家营业执照副本复印件、国家有关部门性能监测报告、产品合格证、质量保证书、产品商检报告、备案证书复印件等，以上材料均需加该企业公章，每种资料各五份。
4. 乙方供货，甲方在支付货款时乙方应提供给甲方发票。
八、售后服务：
1. 乙方所提供的产品出现质量问题，乙方应积极进行善后处理，不得影响甲方使用及工程验收并承担由此给甲方造成的相关经济损失。
2. 乙方必须做好售前售后服务，必要时对甲方进行无偿技术服务。
3. 向甲方提供完整且通俗易懂的五金件使用手册。
九、违约责任：
乙方如不能按期交货，每延误一天，甲方按未交货款的0.5%向乙方罚款，乙方如不能按合同条款执行，甲方有权终止合同，并赔偿甲方相关的经济损失。
十、其他：
1. 如有用量增补，甲方传真通知乙方，作为合同附件，其他条款不变。
2. 乙方应保证所从事的与本合同有关的商务活动需遵循国家有关法律、法规及施工当地的规章、制度，否则出现的一切后果均由乙方承担，且甲方并不因此减轻对乙方的处罚。
3. 合同执行过程中发生的'纠纷，而双发经协商未果的情况下，可向签约所在地的法院起诉，其裁定结果是最终结果，双方均受其约束并接受，诉讼费用由败诉方承担。
4. 本合同一式两份，双方各执一份。
5. 本合同双方签字盖章后生效。
甲方：代表：
乙方：
日期
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方(需方)：____________
乙方(供方)：____________
为保证_______________住宅楼(甲方)的石子能正常供应，甲、乙双方协商一致签定此石子供货合同，甲、乙双方在供货期间内必须遵守有关管理规定及双方约定的事项，并承担相应责任。
一、供货范围数量：
要求达到行标JGJ53-_____所规定的标准，现场取样双方保存，质量确认以试验室质检部门出具的书面报告为准。
每立方石子__________元/立方米。
二、结算方式：
每立方石子经甲乙双方协商___楼石子每垫资元结一次款。
三、质量要求：
1、石子必须符合现行国家的标准要求;观感好，如发现石子不符合标准，观感差的'现象，甲方有权终止合同，另行供货商。
2、乙方必须提供石子样品，并向监理报验，合格后方可使用。
四、供货要求：
1、供货方必须按工地要求按时供货，不得以任何借口、理由延时供货或不进行供货，如有此类情况，工地有权解除合同，并不给予结算。
2、供货方必须保证数量及质量，以工地收料员所收数量为准，严禁弄虚作假，哄骗工地有关管理人员，如有此类情况，工地.不给予结算此车费用。
3、供货方的拉石子车，必须按工地管理人员指定地方进行堆放，并堆放整齐，不得任意堆放，不得顶撞甲方管理人员，如有此类情况，工地不给予结算此车费用。
五、安全责任：
供货方进入施工现场后必须严格遵守工地管理制度，听从甲方管理人员指挥，如发生不安全事故，一切责任自负。
六、合同期限：
本合同自签订之日起生效，款项付清后合同终止。
七、本合同一式二份，甲、乙双方主要负责人各执一份。
甲方负责人：____________
_____年_____月_____日
乙方负责人：___________
_____年_____月_____日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方：__________________
乙方：__________________
本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款：
一、供货产品：甲向乙提供其总经销的商品供乙超市销售，详细供货商品名称由乙参见甲所提供的商品目录，由乙自行选定。
二、供货价格：具体价格参见乙提供的价格表。
三、产品质量：甲向乙提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲提供的商品本身出现质量问题，甲应无条件包退包换货，并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。
四、送货及验收
1、双方合作期间，甲对乙________市区的超市直接送货到其指定收货处，由乙收货人员验收签字确认，若经乙收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况，甲概不承担任何责任。
2、若乙在或异地开店，则在原价格不变的基础上，甲代办托运，其费用由乙自行承担。
五、付款方式：_____________________________________________________________。
六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲供价的____%—____%之间进行销售，以免因销价低而影响整体市场或因价格过高而导致商品滞销。
七、退换货规定
1、若因甲所提供的产品在保持期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题，甲无条件包退换货。
2、若因商品滞销，乙应在离商品保质期前一月以上要求甲退换货，否则，甲对一切过期商品一律不予退换。
3、因乙保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂、变质等原因，甲不予退换货。
4、甲事先申明或有明文规定，不能退换货的商品，甲一律不予退换货。
5、乙所产生的一切退货必须有甲人员签字确认的退货单方可生效，否则甲不予确认其退货，乙无权凭单方面出具的`退货单扣出甲货款。
八、价格调整：在合作期内，若市场因素或厂家供价调整，则无论调高调低，甲均应提前_____天通知乙，乙也应在此期限内全力配合甲调整供价及零售价格，否则甲不对因价格不附停止送货而给乙带来的损失承担任何责任。
九、关于订货：乙每次补货时，应提前两天通知甲业务人员或传真书面订单，以避免送货不及时而导致缺断货现象。
十、乙配合：在双方合作期内，乙应重视所供货商品，给甲系列商品提供较好的陈列位置，且保证合理的陈列面，并在店内条件允许情况下，给甲商品提供免费堆头或端架，以达到最佳销售效果。
十一、促销支持：在合作期内，甲将根据乙所销售的`商品数量及厂家政策支持等情况，合理给予乙促销政策支持，对甲给予的促销政策，乙应全力配合执行，否则，甲将有权取消支持，并不予承担因此产生的一切费用。
十二、款项保证：乙承诺，对甲的货款，严格按照双方约定的付款方式支付货款，若乙无故拖延甲货款或未按合同付款，甲有权停止供货，并对此产生的一切后果不承担责任。
十三、关于费用：双方在合作过程中涉及到的一切费用（包括入场费、促销费、检验费等），必须经甲相关负责人员签字确认方可生效，否则，乙无权单方面从甲货款中扣出。
十四、合同执行
1、双方应严格遵守以上合同条款，如合作中遇未尽事宜，须经双方友好协商达成一致，并以书面形式经双方签字作为本合同附件，该附件与合同具有同等法律效应。
2、若双方在合作期内有分歧，经双方协商无法解决导致清场的，则双方应在清场后一月之内货款两清，否则，违约方每天应按未付款____%赔偿对方违约金。
3、本合同有效期：_________年____月____日至_________年____月____日止。
4、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后即生效执行。
十五、补充条款：__________________________________________
甲方：________________
乙方：________________
法人代表：____________
法人代表：____________
签约代表：____________
签约代表：____________
地址：________________
地址：________________
联系电话：____________
联系电话：____________
传真：________________
传真：________________
日期：________________
日期：________________
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
工程承包人(以下简称甲方)：_______________
劳务承包人(以下简称乙方)：_______________
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用，共同发展的原则，甲乙双方就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条总则
一、工程名称：楼工程
二、工程地点：重庆
三、工程范围：
本工程约计_________万平方米，分个班组施工，本班组负责施工楼标准层部分，结算时以实作部分按___年定额计算面积。
1、给水工程
由专业公司施工至一户一表，表后至室内各配用水点的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。
2、排水工程
雨水系统、室内污水系统按施工图施工，室外施工至小区综合管网图所示的室外第一个井或沟(无井沟的至室外2米)。所有排水管的定位在施工前必须取甲方签字确认。二次给水管网及室外排水管网不纳入总包施工范围。
3、建筑电气
(1)住宅部分一户一表表后至分户配电箱(含配电箱，但箱为甲供)相应电线、电缆、电线管、桥架的敷设及预留预埋。其余所用电源均由甲方另行分包。
(2)防雷接地根据施工图由总乙方施工，各分包单位的防雷接地点由乙方预留焊接点，其他分包单位负责连接。
4、弱电系统
弱电系统如电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统建设方单独分包，乙方按设计图预埋线管、预留箱体孔洞，预埋线管附带钢丝_____线，且乙方应提供配合。
5、燃气工程
燃气工程由市政配套单位_____分包，乙方按设计管道走向预埋穿墙和穿楼板的套管，且乙方应提供配合。
6、空调系统
空调系统由建设方单独分包，乙方预留预埋，且承包方应提供配合。
7、消防工程
喷淋、防排烟、火灾报警及消防联动、室内外消火栓、防火卷帘门、气体灭火配置、室外消防管网系统等消防工程及集水井设备管道由建设方单独分包，乙方预留预埋，且乙方应提供配合。
8、工程分包中约定的乙方应实施的相关工作(包括甲方、建设方管理及配合工作)。
9、如承包范围或施工范围有增减，甲方将以书面形式明确施工界面的调整，否则按合同约定执行，乙方不能因承包施工范围调整要求增加工程工期。本合同暂未包含的其他附属工程，甲方需委托乙方完成时，由甲方以书面方式委托乙方施工，乙方不得以任何理由拒绝。
1、给排水工程
1)室内生活给水管道安装，主管接至楼层水井的水表(包括水表的连接，不包括供水单位指定的安装部分)。
2)室内水、污水(含空调冷凝水)管道安装，主管接至室外第一个雨、污水井(不含雨、污水井)。
3)水箱(池)施工、安装(包括管道连接)。
2、电气工程：含防雷接地、从楼层配电箱到每户户内配电箱的相应电线、电线管、桥架的`敷设;从专用配电房到公共楼梯间、走道间的照明系统、专用配电箱、各楼栋屋顶的灯饰线缆管、线的安装。(不含电缆安装)。
3、工程施工图、设计变更、技术核定(洽商)、图纸会审纪要等中的水电工程。
4、不含弱电及智能工程管道，不含如需作，另行协商。
四、安装工程综合单价：
1、标准层建筑面积___元/平方米。(其中___元/平方米是安全费用)
2、以上价格均已包括了为实施和完成本投标工程内容和责任所需的人工、机具、辅材、周转材料、低值易消耗品、缺陷、修复、合理利润、管理费、由乙方承担配合工程内容的配合责任的所有费用、安全文明施工费用、规费、税金、_____、一般风险等费用。
五、工作内容：
1、按图纸会审纪要、设计变更及设计图纸范围内工程范围(不包含消防工程)的内容。
2、安装完成后负责墙板补缝灌洞，给排水不含室内挖沟、砌井、回填。
第二条工期要求
本合同全部自_年_月_日开工至_年_月_日竣工，计划工期天。在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
1、因不可抗力因素被迫停工;
2、因建设单位提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者;
3、因甲方不能按计划工料提供设备或材料，以及设备不合规格、要求而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条施工准备
乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好材料计划，配合现场平面布置，负责现场临时用电用水安装不在另行计费，做好施工准备。
第四条物资供应
一、本工程为包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点;乙方自备电焊机、接管设备、电器检测设备等为满足生产而需要的设备、工具及用具、胶带、胶布、铁丝、焊条等。
二、工程所需材料必须提前15天报材料计划，以便甲方组织供应。必须保证计划的准确性，造成浪费由乙方负责。
三、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。
第五条工程款结算与支付
一、本合同全部工程造价的结算方式，按施工图建筑面积乘以综合人工单价计算办理;
二、单张变更单项超过___元按实增加或扣减;未超过___元的单项变更不予计算。
三、工程支付：
主体结构验收合格后___日内支付已完成工程量价款的___%，完成所有安装项目并验收合格后___日内支付至工程价款的___%，工程竣工预验收合格后一个月内付至工程总价款的___%，留___%保修金，保修金在验收合格后壹年内付清。
第六条施工与设计变更
一、乙方在组织施工中必须坚持“安全生产，质量第一”的方针，要根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。
二、在组织施工中发现设计有错或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计商定提出修改或变更设计文件，经甲方双方办理有关手续后方准继续施工;
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。
第七条工程负责人和安全约定
一、甲方派为驻现场负责人，乙方派为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。
二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗，特殊工种必须持证上岗。
第八条材料管理
甲方供应材料不得浪费，发生浪费按材料价值1~2倍进行罚款。材料消耗不得大于甲方与建设单位结算用量。
第九条、履约保证金
1、履约保证金交纳：合同签订前三天内乙方向甲方交纳履约保证金___元(大写：五万圆整)，履约保证金不计利息。保证金主要用于该工程的质量、进度及安全文明施工生产、劳动力不足等保证和履约保证。
2、履约保证金退还：乙方工程主体结构验收合格后15日内，甲方退还乙方全部或部分履约保证金(扣除相关罚款等费用)。
3、民工工资保证金缴纳：合同签订前三天内乙方向甲方交纳民工工资保证金___元(大写：贰万圆整)，工资保证金不计利息。保证金主要用于民工工资的及时足额发放保证。如乙方不及时足额发放民工工资，甲方将视情况从民工工资保证金中代乙方支付给民工工资。
第十条、本合同份数及有效期
一、本合同一式肆份。甲方三份，乙方执一份;具有同等法律效力。
二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收，保修期满后失效。
第十一条、附则
本合同条款如对特殊情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附补充协议，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
甲方：_______________
乙方：_______________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方:_____
乙方:_____
经甲乙双方友好磋商,甲方同意乙方以包工不包料形式,承包71823部队新营建卫生队楼工程的制、安、拆项目的施工,现将有关条款形成如下:
一、承包形式及施工范围:
1、该安装工程以包工形式承包给乙方负责施工。
2、该安装工程自基础主体结构封顶及工程框架结束的所有制、安、折项目(不含二期工程)。
3、安装中质量,按设计图纸及施工规范施工、
4、安装中,所需的辅助材料(指铁钉、铁丝)小型工具由乙方自理,主材及小型电动机具、开关箱、灯具均由甲方提供。
5、所有电动机具所需的电缆线,电源由甲方提供的各幢总配电箱引出。
6、所有材料应堆放整齐,及时清理施工中遗弃杂物。
7、浇捣混凝土时乙方应配备看模工。
二、单价及结算形式:
1、安装项目,按展模面积_____元/m2，(含制作、安装、拆除，预留孔洞。
2付款形式:按每层浇筑砼后按该层的展模面积的___%付款。主体封顶后由公司方验收后按完成工程量的___%付款，剩余___%等竣工后公司验收后一次性付清。
3、清理,甲方有权派工清理费用由乙方负责。
三、工期要求:
1、该工程由于工期紧迫,因而乙方应严格按甲方的要求进度配备足够的劳动力,确保按期完成。工期按项目部要求按月计划完成，如遇到不可抗拒的自然灾害,工期可顺延)乙方不得以任何理由,而延误工期,工期延误后果一切损失由乙方自负。如果屡次不改甲方有权采取强制措施，中途退场按完成工程量的50%结算。
2、甲方应积极创造有利条件,提供良好的施工环境以便乙方顺利施工。
四、质量要求:
1、乙方在施工中严格按《施工规范》及《工程质量验收标准》认真组织施工,质量应达合格以上。如施工中未按施工规范及设计更改施工,乙方应负责整修至符合验收标准为止,由此产生的一切费用由乙方自理。
2、每个分项工程施工完毕,乙方应及时组织进行质量自检,做好有关质量检测内业资料并呈送甲方,并积极配合甲方共同进行质量复检工作。
3、安装应足够的稳定性及刚性,严禁出现涨模现象,如发生涨模乙方应派人员负责处理否则甲方有权处理所发生的经济付出由乙方工程款中扣回。天棚要求清水(暗角平直,板底高低差按规定施工)超出规定产生经济损失乙方负责。
4、支撑体系采用钢管架,并应符合项目部要求。
5、乙方现场施工技术管理负责人,应在现场指导管理现场施工,如特殊原因离开工地,应提前告知甲方,并指派临时负责人现场管理。
五、安全要求:
1、乙方施工人员进场一周内,应提供身份证复印件、呈报甲方备案。
2、乙方施工人员进入施工现场,应严格遵守工地有关施工安全规章制度,现场文明施工,严禁违章作业,对自己施工的'工作面应勤查,发现安全隐患应及时整改。
3、乙方施工人员在现场施工中,应严格遵守《治安管理条例》,严禁在工地斗欧滋事,或偷窃工地材料,发生问题应及时汇报甲方,并积极搞好各配合队伍之间的团结。
4、乙方在施工中如违反项目部有关安全生产规定如不戴安全帽等,甲方有权按项目部的有关规定予以处罚,并在当月工程款中直接扣除。
5、施工中所需的个人安全防护用品甲方提供、(如安全帽、安全带等)，工人退场如数还给库房。
6、如乙方进度和质量达不到要求,甲方有权采取措施,其损失由乙方负责。
7、如乙方在施工过程中发现有不安全因素,应及时向甲方反映,甲方应及时派人整改。
六、其他:
1、本合同经甲、乙双方代表签章即生效。
2、本合同如有未尽事宜，经双方协商另行增补条款，作为本合同的补充内容，同时生效。
甲乙双方望共同遵守以上合约、本合同终止时间:工程结束,价款结清。
甲方:_____乙方:_____
签订时间:______签订地点:______
⬢ 设计合同的范本标准 ⬢
甲方(委托方)：________________
签约时间：___________________
乙方(受托方)：_________________
签约时间：___________________
一、工程概况
1、装饰施工地点______________________路(小区)_______幢_____号(单元)_______室。
2、住宅结构：__________室_______厅，建筑面积_______平方米。
3、承包方式：(包工包料、包清工、部分承包)____________________________。
4、装饰施工内容：详见附表(施工内容表)。
5、工期，装饰工程工期_______天，从_______年____月____日开工，至_______年____月____日竣工。
二、工程价款及结算方式
1、总价款：(大写)____________________________元，经双方认可变更施工内容，变更部分工程款按实另计。
2、合同签订后，甲方支付总价款的_______%，计______________元
泥工进场前，甲方支付总价款的_______%，计______________元
木工进场前，甲方支付总价款的_______%，计______________元
油漆进场前，甲方支付总价款的_______%，计______________元
尾款甲方应在本工程竣工验收合格一次付清。
三、施工准备及双方的义务
(一)、甲方工作
1、甲方在开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案，确需改变房屋结构和使用性质的，经房产部门核准后，领取住宅装修许可证。
2、甲方应在开工前______天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对部分腾空的房屋所滞留的.家具、陈设等采用保护措施，向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。
3、做好施工中临时使用公用部分操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。
(二)、乙方工作
1、未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。
2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
3、对甲方进施工图或做法说明现场交底，拟定方案和时度计划。
四、施工内容和工期变更
在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订(工程项目变更单)后，方能进行项目施工，由此造成的费用增减或工期改变，由甲乙双方商定，凡是甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负。
五、工程质量及竣工验收
1、装修工程竣工后，工程质量按甲乙双方在合同约定的标准验收。
2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
3、由于乙方原因造成的工程质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
4、乙主应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按规定的日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应给予书面承认。
六、违约责任
本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算造价的___%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
七、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。
甲方代表：______(签字)
乙方代表：______(签字)
盖章：______
盖章：______
联系电话：______
联系电话：______
______年______月______日
______年______月______日