随着时间的推移，合同在各种场合中愈发重要，它能有效约束违约行为。合同有多种类型和目的。这里整理了柴油销售合同的免费模板，希望能对大家有所帮助。
柴油销售合同模版免费 【一】
甲方：
乙方：
因甲方承建了开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程的建设，甲方经考察决定采购乙方所售0#柴油，甲乙双方本着平等、诚实、信用的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款，以便共同遵守。
一、 乙方必须根据甲方施工现场所有机械实际用油量，随时提供0#柴油，满足甲方所有机械正常运转。
二、 0#柴油价格由甲乙双方根据开县市场随行就市，如有变动，按市场调价通知单执行。如有任何一方故意调价视为违约。
三、 乙方提供的0#柴油必须符合国家标准，保质保量，绝不允许用假、冒、伪、劣产品代替，并提供质检报告。如柴油不符合国家标准，造成机械故障问题，由乙方承担所带来的一切后果。
四、 供货方式：乙方按甲方供油通知的时间、规格、数量运至工地后，由甲方委托专人(姓名：刘朋)收货后，在收货发票上签字方能有效。
五、 甲方所需0#柴油量必须按时供货，若乙方不能按时供货，甲方有权另行联系其他供油商供油。
六、 甲方所需的0#柴油，乙方必须如期供油，乙方不得以任何理由推迟供油，否则视为违约并赔偿延误工期的'全部损失。
七、 若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油厂家赔偿甲方因此遭受的全部损失。
八、违约责任：如一方违约，由违约方向另一方按工程总额的10%支付违约金。
九、付款方式：在乙方满足甲方所有要求的情况下，甲方每月定时3次同乙方结账。(柴油价格按总价下浮2%)。
十、若乙方出现了下列情况之一，由乙方负责解决，一切损失(包
括甲方损失)由乙方负责全部赔偿，柴油出现质量问题，不能随时满足施工现场机械运作，或其他严重损害甲方形象和声誉的行为，乙方若不能处理，由甲方处理，乙方负责赔偿全部费用，且甲方有权解除本合同。甲方因上述情况单方解除本协议，将不承担任何违约责任。
十一、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商，可另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，协议无效，由争议方向合同签订地(开县)人民法院提起诉讼。
十二、本合同从签字盖章之日起生效。
十三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
柴油销售合同模版免费 【二】
甲方(购方)：
乙方(销方)：
经双方协商一致，签订柴油购销合同条款如下：
一、质量标准：乙方供应的柴油为国标0#柴油，质量必须符合国家规定标准。
二、单价、计量单位、计价标准：
乙方供应给甲方的柴油单价为综合单价，基包含运送到甲方指定地点入罐费用、发票税金等所有费用。计量单位按升价计算。本合同单价按照当地、当日中石化加油站挂牌价，再上调 元/升做为运费补偿结算。甲、乙双方须在送货单中标明当日市场单价。做为结算依据。(如遇批零倒挂，保证供应，单价另议)。签收人必须是架子队指定人员，其他人员签收无效。
三、交货方式、地点：
甲方根据施工的需要以书面或口头(电话)方式，提前一天通知乙方配送油料的数量，地点乙方必须保证送达到指定地点，并办理好交接手续。甲方必须积极配合验证收料。通知人必须是架子队指定的人员，其他人员通知无效。若乙方未能按时、保质、保量供应油料，甲方可以即时单方终止合同。
四、验证及验收方式：
按配送油车的数量计量验收，油车计量表每三个月部门检验一次，必须保证计量油准确无误。计量允许偏差执行GB/1499.1-1-20____________国家计量标准3%(如验收相互有异议的`情况下，要选择乙方提供石油公司当批次柴油密度值如采取过磅的方式根据柴油的密度值进行换算。如经核实无误产生过磅费、运杂费由验收方负责。
五、运输方式：
由乙方组织油车配送，运输中所发生的费用，由乙方承担，乙方在油料配送途中所发生的交通处罚及安全事故等，均由乙方负责，与甲方无关。六、结算付款方式：
见票结算付款，乙方将甲方签收油料单据，由甲方施工作业队核实，根据当次乙方所供油料与甲方实际签收的数量及单价确认无误后进行结算，结算方式采用转账支票或银行汇款至乙方指定帐户，乙方必须提供真实有效合法的发票，否则由此而产生的一切后果乙方负责。
七、违约责任：
1、乙方所供油料品种、标号、质量不符合规定，乙方负责退换，所发生的费用乙方承担。
2、甲方未按约定支付货款，乙方有权向甲方收取违约合同欠付款的3%违约罚金。
八、乙方同意根据甲方施工需要，有提供油罐的，甲方须交3千元作为租金，工程结果后乙方收回油罐。
九、甲乙双方均不承担因自然灾害或不可抗拒因素造成的本合同不能执行的责任。
本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同自送油之日起生效，结算完毕之日作废。在本合同的执行过程中，甲、乙双方如发生争议，则汕双方进行协商;做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
联系方式： 联系方式：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
柴油销售合同模版免费 【三】
购货单位：(以下简称甲方) 供货单位：(以下简称乙方)
为了增加甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，按照《民法典》和《商品购销合同条款》，经甲乙双方协商，特制订本协议，以便共同遵守。
一、甲方购买乙方(国家)零号或负十号柴油，供机械使用，现场提前2小时通话通知，接到通知后乙方及时到位，满足施工现场人员的指挥，满足施工现场机械燃油的使用，不得无故造成甲方机械停工，否则追究乙方相关责任。
二、加油车在现场时应听从指挥人员的指挥，加油后甲方部门制定人员签字认可后作为结算凭据。
三、乙方提供的燃油必须确保燃油质量，油的数量应满足国家的计量标准，出现燃油质量问题造成机械故障由乙方负责。
四、乙方加油车(行车及防爆)安全均由乙方自行负责，进入施工现场后，甲方确保乙方加油车行驶通畅。
五、甲方现定为____台机械____台车，结算方式按____结算一次，随机械增多或减少改变付款方式，油料单价双方协商而定，如果石油发生危机、市场价格暴涨或暴跌，供油价格双方另谈，，现今市场价___元，现定价为____元升。
六、甲方按约定金额向乙方办理结算，支付油款，如甲方不能按时支付油款超过____工作日乙方有权拒绝供油，甲方在未结清乙方油款的同时不能使用第三方油料。
七、签字之日起生效起生效至工程结束后，不能超过____工作日柴油款全部付清。
八、如遇到其他事宜经双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(代表) 乙方(代表)
身份证：身份证：
电话：电话：____
日期：________年____月____日____日期：________年____月____日
柴油销售合同模版免费 【四】
合同号：签订地：
买方(甲方)：
卖方(乙方)：
签订时间：年
第一条 产品名称、数量、单价及交(提)货时间
1、产品名称：0#柴油。
2、乙方所提供的产品必须是中石化油库或中石油油库的符合国家标准的国标产品。
3、产品的单价为运到工地价格(含税、含运费)价格以当地中石化零售价优惠1角钱为准。
4、具体交货数量、交货时间以甲方要求发货通知为准。
5、结算数量以实际供货数量为准。
第二条 质量标准 质量执行国家现行标准。并有本合同执行过程中执行国家颁布的新标准。
第三条 对质量负责的条件及期限：甲方在验收中，如果发现乙方交付的货物不符合约定，应及时告知乙方。乙方在接到甲方异议后，应在2天内负责处理完毕，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第四条 合同损耗标准及计算方法：
第五条 交(提)货方式、地点：乙方从油库运到甲方指定地点，甲方指定收料员验收，由指定人员的单据作为结算依据。
第六条 运输方式和到达工地的费用：乙方负责将柴油汽运到甲方指定目的地，运费包含在材料到场单价里，甲方不承担货物运输中的任何费用。
第七条 检验标准、方法、地点及期限：如若双方对油品质量有争议，可对每次送来的油品留样封存，交由有资质的检测部门检测。
第八条 结算方式(以人民币为单位)、时间及地点结算方式：乙方提供柴油10吨止，余下油款及时付清油款，如未及时付清余款造成乙方断油，后果由甲方负责。
第九条 付款方式：甲方以银行转账或现金方式向乙方付款。
第十条 双方的责任和权利：
1、乙方保证按时保质保量将货物运送到甲方指定地点交货，并听从甲方现场管理人员的指挥。
2、乙方保证在供货期限内不随意调整价格，以双方约定价格供货。
3、甲方应提前1天通知乙方供货数量，乙方应及时发货，发货时并时向乙方报此批货的单价，乙方不能按照约定的时间交货，应每天按逾期交货部分的油价款的10%向甲方支付违约金，如遇甲方施工条件、便道、不可抗拒的影响，造成乙方无法货供货的除外。如遇到柴油紧张甲方和乙方另行商定价格。
4、乙方所交货物品种、规格、质量不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应当立即将不合格油品运出甲方工地，费用由乙方承担，如没有按甲方规定的时间运到指定地点的，因此造成的相应损失必须由乙方承担。
5、乙方在货物运输过程中发生的安全事故，均由乙方自身负责。
6、甲方保证按约定及时将柴油款支付给乙方。
7、如甲方不及时向乙方支付柴油款，乙方有权停止供货，交将该工地相应的设备作为抵押款(用挖掘机 型号作为抵押)。
8、甲方所属0#柴油全部由乙方提供，不允许有第二家供油商介入本工地;如有发现第二家供油商介入本工地加油，乙方有权叫甲方把油款结算清楚，乙方有权自行解除合同，并追究甲方违约责任。
第十一条 合同争议的解决方式
本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。双方与本合同发生争议时，应本着“长期合作，互相谅解”的原则协商解决，协商不成时，依法向当地市人民法院起诉。
第十二条 本合同解除的条件
1、因乙方供应能力不足，不能满足甲方工地需求时，供应油品检验不合格经整改后仍不合格的。甲方有权终止合同，并有权选择其他供应商。
2、甲方工程结束货款结算清后，合同自行终止。
3、因甲方无法按合同约定支付货款时，乙方有权终止合同。
第十三条 未尽事宜，双方协商解决，本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
第十四条 其他约定事项：
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
柴油销售合同模版免费 【五】
买方： (以下称甲方)
卖方： (以下称乙方)
签订时间： 年 月 日
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就柴油买卖的有关事宜协商一致，订立本合同。
一、供货时间：
以甲方通知为准。
二、供货价格：
按市场价执行,但要保证每升低于市场价0.16元。如柴油价格随行情升跌进行调整，乙方应及时书面汇报，并调整相应价格。
三、卸货地点及要求：
在甲方通知乙方送油后，乙方必须按甲方要求的数量将柴油在甲方指定的时间内运送至甲方指定的地点，为施工机械加油，确保甲方机械的正常运转。
四、质量标准：
乙方向甲方提供的`柴油必须达到国家标准。如因乙方柴油质量不合格，引起甲方延误生产、甚至停产等损失，其所有相关损失将由乙方承担。
五、结算方式及付款方式：
乙方每月5日与甲方进行对账，核对上月加油的总量和总金额数及剩余款数，核对无误后双方形成结算单，并在结算单上签字盖章。对账完成后乙方在7日内开具增值税专用发票给甲方。然后根据情况转通过账支票或电汇进行付款。
六、其他责任事项：
1.甲方需提前通知乙方送油时间，并确保卸油区的安全。
2.甲方需提供储备油罐，并保证基地道路畅通。
3.在柴油运输过程中，所发生的丢失安全等一切事故由乙方承担，甲方对此不承担连带责任。
4.乙方应本着长期合作的态度与甲方合作，要确保供货的长期稳定性，在柴油0#紧张时要保证甲方的供应，让甲方的车辆、生产正常运行，若甲方发现乙方提供的柴油存在质量问题，经验证属实后，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。
5.乙方必须按照甲方要求的时间及时送货。如遇柴油供应紧张，乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等，其所有相关损失由乙方承担。
七、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，移交当地人民法院调解。
八、其他约定事项：
1.本合同的所有附件是本合同不可分割的一部分。
2.本合同经双方委托代理人签字盖章生效，双方约定签订本合同的传真件与原件具有同等的法律效力。
3.本合同一式肆份，甲方三份，乙方壹份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
柴油销售合同模版免费 【六】
刑事附带民事原告人：___________________
住址：___________________
联系方式：____________
刑事附带民事被告人一：___________
住址：_______________________
联系方式：__________________
刑事附带民事被告人二：______________
住址：_______________________
联系方式：_________________
诉讼请求：
1、请求依法追究被告人________、_________犯故意伤害罪的刑事责任，并要求对其从重处罚。
2、请求依法判令被告人_______、_______赔偿我受伤的医疗费_______元，误工费______元、护理费_______元、伙食补助费_______元、营养费________元、交通费______元、法医鉴定费_______元以及伤残补助费(待伤残鉴定后确定)，共计_________元。
事实和理由：
______年_____月_____日______时许，我在我家门口蹲着，被告人_______、______开车过来，我没防备他俩突然下车，被告人_______把我抱住，被告人________用铁器在我头部打了数下，_______又拿水泥块在我下颌部砸了几下，把我打昏倒地，逃之夭夭。之后，我妻子发现受伤的我并叫人把我送至_______医院抢救治疗，诊断为_________，经法医鉴定为轻伤。
我在_________医院住院治疗______天，已花去医疗费________元，我住院期间，开始____天由我两个亲属在医院进行陪侍护理，之后由一个亲属护理。出院后在家休息治疗______天，经过治疗终结，我头部仍然昏昏沉沉，记忆力下降，牙齿松动。由于被告人______、_______故意伤害犯罪行为，使我受伤住院花去巨额的医疗费用，使我遭受极大的.精神痛苦和蒙受极大的`经济损失。被伤害住院期间导致不能上班，为此损失惨重。
基于上述事实，被告人_______、________无视国家法律，胆大妄为，光天化日之下，无故行凶伤人，故意伤害我的身体健康，情节恶劣，危害严重，其行为已构成故意伤害罪，依法应当受到法律的严惩。由于被告人_______、________故意伤害犯罪行为给我造成的经济损失，依法应当承担赔偿责任。为此，具状起诉，请求依法公正判决，维护原告人的诉讼请求及合法权益。
此致
_____县人民法院
具状人：_____________
_______年___月____日
柴油销售合同模版免费 【七】
原告：______
被告：______
案由：欠款纠纷
诉讼请求：
1、请求判令被告返还欠款20万元及利息2701元，共计202701元；
2、请求判令被告承担诉讼费用。
事实与理由：
被告_____年____月____日向原告借款二十万元，并答应三天之内还清。还款期满后原告多次向被告索要，被告均借口种种理由拒不偿还。为保护原告的合法利益不受侵害，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定，特向贵院提起诉讼，请求依法判决。
此致
_____县人民法院
具状人：_____________
_______年___月____日
柴油销售合同模版免费 【八】
控告人：__________，男，现年____岁，____族，____省____市人，
农民，家住____市办事处院内（死者之夫）。
被告人：__________，男，现年____岁，____族，____省____市人，
____区卫生院院长，家住____卫生院。
请求事项：
一、要求____市人民检察院依法起诉玩忽职守者____，追究被告的刑事责任。
二、要求____区卫生院偿付安葬费壹萬元及死者之子____抚恤金贰萬伍仟元。
事实和理由：
________年____月____日凌晨____时____分，控告人之妻_____因产前大出血被送至____区卫生院急诊（前胎曾作剖腹产术），该院院长__听取了经管医师______诊断病情后的汇报。______提出由妇产科唯一的医师凡____参加剖腹产手术的建议，并通知天明即作手术（因当夜停电）。____月____日上午____时，被告____来到病房见张下肢浮肿已至腹股沟部，宫底在脐下四指，无宫缩等症状，在场保健员朱____建议即行手术，同日下午____时，产妇全身水肿，宫缩无进展，病情严重，经管医师______建议立即转院或即行剖腹产手术。但是，被告____对医护人员的`上述正确意见均置若罔闻，未采取任何具体措施。被告明知产妇病情严重，唯妇产科医师凡____参加会诊，方能保障安全，否则应当立即转院。但被告不顾产妇家属的请求，仍安排凡____继续下乡搞计划生育工作。更为严重的是____日上午____时，产妇宫缩加强，胎心音消失，病情危急，但____仍然让凡____下乡，而未采取及时的抢救措施。至____时，产妇岌岌可危，王方派人寻找凡____。同日下午____时凡仍未归，产妇_____终因未被及时剖腹，子宫破裂合并低血容量休克，于____时死亡。________年____月____日，原____县医疗事故鉴定小组认定产妇_____之死为“一级医疗责任技术事故”。
被告____，身为医院院长，竟玩忽职守，对病危产妇漠不关心，不积极组织会诊小组，让妇产科唯一医师离院下乡，置病危产妇于不顾；不采纳医护人员的合理建议，要想看病无经济压力，还少不了医疗保险今后将更显重要及时为产妇作剖腹产手术或及时转院，致使产妇_____长达____个小时之久未得到及时医治，以致病情恶化死亡。后果严重，影响极坏。有关机关给予其行政处分并不能代替政法机关依法追究其刑事责任。为了保障公民的生命安全，维护医疗卫生正常秩序，根据《中华人民共和国刑法》第187条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第53条第一款及第13条第二项之规定，特告于你院，请依法立案、侦查、起诉。
此致
_____县人民法院
具状人：_____________
_______年___月____日