这里是编辑为您整理的最新关于“承包合同书”的范文。在我国普法工作越来越全面的今日，我们开始学着用合同来保护自己。签订合同时为了维护交易更加公平的进行。想了解更多欢迎到我们的官方网站！
承包合同书 篇1
养殖承包合同书水产类
为了规范水产类养殖业的经营，保障养殖户和承包方的权益，特制定本《养殖承包合同书水产类》（以下简称本合同）。双方共同遵循该合同的规定，并履行各自的责任，以确保养殖业的可持续发展。
第一章 合同的目的与范围
第一条 本合同的目的是为了规范水产类养殖业的发展，明确养殖户和承包方的权益与义务。
第二条 本合同适用于所有水产类养殖业务，包括但不限于鱼类、虾类、蟹类等养殖业务。
第二章 合同的有效期
第三条 本合同自双方签署之日起生效，并在签署后的五年内持续有效。
第四条 合同期满后，经双方友好协商同意，可以续签合同，继续合作。如无续签，该合同自动终止。
第三章 养殖承包方的权利与义务
第五条 养殖承包方有权在养殖区域进行养殖操作，并享有养殖收益。
第六条 养殖承包方应当按照相关法律法规和技术要求，合理利用养殖区域资源进行生产经营。
第七条 养殖承包方应当自行负责养殖区域的日常管理和养殖设施的维护，确保水质清洁、环境卫生。
第八条 养殖承包方应当按时缴纳水产养殖相关费用，并履行相关税费义务。
第四章 养殖户的权利与义务
第九条 养殖户享有按规定时间从养殖区域获得养殖成果的权利。
第十条 养殖户应当为养殖承包方提供必要的协助，配合养殖承包方进行养殖操作。
第十一条 养殖户应当遵守养殖区域规定的管理制度，保持养殖区域的整洁卫生。
第十二条 养殖户应当按要求参与养殖区域的巡查、监测等工作，积极配合相关部门进行养殖业的管理。
第十三条 养殖户应当按时缴纳养殖承包方规定的相关费用，并履行相关税费义务。
第五章 其他约定
第十四条 双方合作期间，如发生自然灾害、外部因素等不可抗力导致的损失，应由双方协商解决。如无法解决，则按照国家有关规定处理。
第十五条 本合同任何一方违反合同约定的，应当依法承担相应的法律责任，并赔偿对方的损失。
第十六条 双方签署本合同时应当同时签订养殖执照，并按照相关规定办理注册登记手续。
第六章 合同的解除与终止
第十七条 本合同在合同期满、续签合同、解除合同或根据法律规定解除等情况下终止。
第十八条 合同解除后，双方应按照合同约定办理交接手续，确认养殖区域的状态。
第七章 争议解决
第十九条 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。
第二十条 对于因本合同履行而发生的争议，双方应先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八章 合同的附件及变更
第二十一条 本合同附件包括但不限于养殖区域的位置图、养殖设施清单等。
第二十二条 本合同的变更应经双方书面协商一致，并签署变更协议。
第九章 合同的生效
第二十三条 本合同自双方签字、盖章生效。
本合同正本一式两份，养殖承包方和养殖户各持一份，具有同等法律效力。
养殖承包方：（盖章）
日期：年 月 日
养殖户：（盖章）
日期：年 月 日
承包合同书 篇2
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲、乙双方就住宅楼建筑工程承包事宜经过充分协商，达成协议，特签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：甲方名下私房住宅楼。
2、工程地点： 号。
主体工程(从承台开始，圈梁，一直到封顶)。内外墙批荡，四周外墙粘贴纸皮砖，楼梯贴步级砖，走廊、电梯口分别粘贴(详参照以下第4条)。楼层一至八层或共 层(不含夹层)，框架结构，首层为商铺，夹层为摩托车库。二层以上为住宅套房。
乙方必须采取切措施保证如期达到，不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢，不能满足确保关键工期的要求，甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向业主提出任何的补偿。
4、承包方式：包清工。所有机械设备、排栅、模板、铁钉、铁线等全部由甲方负责。乙方只提供线锤、泥刀、水平尺、圈尺、灰刀等。
乙方必须按甲方要求，在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报甲方审批。
5、建设工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工(其中主体工程 个月内完成)(详参照以下第五条)。
无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于甲方的原因引起。
6、工程质量：参照国家房屋质量有关要求执行。
7、承包价格：按每层投影面积计算，每平方米为人民币： 元整(￥ 元)。包括天面楼梯屋、电梯机房，基础部分不计，化粪池不计。(凸窗部分
无论工程材料是由否有甲方供应，均不解除乙方所负的工程全面质量的责任，乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。
只计一面，不计双面)
第二条 甲方工作
1、开工前向乙方进行现场交底，清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的用水、用电等有关方面，并说明使用注意事项。
本合同价费用为完成本合同工程项目的不含材料费用的其他全部费用。本工程造价255元㎡。
2、准备后需的设备，材料运送到工地，但不负责材料运上楼层。
3、甲方指派人员监督及保护好建筑材料。
第三条 乙方工作
1、工栅搭设及施工现场每层的临时用水、用电以及放水保养。
2、参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和计划进度(作法说明)，交甲方审定。
3、按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
4、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定;严格按照图纸作法或说明进行施工，做好各项质量检查记录;参加峻工验收，编制工程结算。
以及为工程的正确施工、试验、检验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品(不含用于本工程的材料费)。
5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备管线，做好施工现场保卫和垃圾处理，以及消防等方面的安全工作。
合同价包括了合同规定的劳务、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。
6、工程峻工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
7、负责峻工后周边、内部场地，室内地面的环境清理。 第四 工程内容及包工范围
1、甲方以清包工的方式发包给乙方。乙方自带行装及必须的生活品及用具，施工所用的平水尺、圈尺、吊锤、泥刀、灰刀等常规的使用工具。
在合同履行过程中，甲方提出的任何建议、方案、要求，承包商不得提出任何追加费用的要求。除非因业主要求而引起规模、标准变化而引起的费用变化可由双方协商进行合同费用调整外。
2、包工范围：
①从柱头承台底标高起至正负零基础、圈梁、平基、地面硬底化。
②电梯井、化粪池。
③主体框架结构及主体砌砖工程(砌砖外围墙砌18cm,套间之间的间墙砌18cm,电梯井到顶四周砌18cm,其余为12cm砖墙)。
除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法。
④屋面工程的栏墙(包括楼面防水线的捣制)。
⑤室内外墙、天花板全部水泥混合砂浆扫(批)荡，主楼墙外四周围四面粘贴纸皮砖。
⑥电梯出入口四面墙全粘贴瓷砖到顶，公共通道地面贴地砖，墙裙贴1.6米至1.8米高瓷砖。
⑦夹层车库包括天花板全批荡，地面过水泥沙浆。 ⑧顶层天面铺设30cm至40cm高的预制砖块隔热。 ⑨首层电梯入口、楼梯通道地面贴砖，通道贴砖到顶。
承包商采用的任何施工方案和技术措施均应得到业主的批准和认可。如承包商的施工方案和技术措施未得到业主批准。
3、使用的泵车费用由甲方全部承担。乙方按图纸施工。若工程有变更修改，必须征得甲方同意方可变更。
第五条 关于工期的约定
1、因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期顺延。
2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。
3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力的原因，导致停工的，工期相应顺延。
第六条 关于工程质量及验收的约定
1、本工程以施工图纸的作法说明和国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、乙方应在接到甲方进场通知后安排施工人员进场，不得无故拖延、拒绝。应遵从甲方总施工进度计划和工期要求。由于乙方原因造成质量事故的，其翻工费用由乙方承担，工期不顺延。
每层主体完工付当层50%工费，主体竣工付50%承包费，外粉完工付至90%承包费，工程完工后暂扣5%为质量保证金。
3、甲、乙双方应及时对隐蔽工程和中间工程进行检查与验收手续，要对工程质量进行监督，检查隐蔽工程及负责验收。
施工中乙方应安全、文明施工，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
4、遇到以下情况之一者，经甲方审核批准后生效：
上述情况发生两天内，乙方应将工期延误内容书面报告给甲方，甲方收到报告后两天内给予答复。
5、非上述原因，工程不能按期峻工，乙方应承担经济责任，每延误一天，罚款 元，从工费中扣除。因乙方原因中途停工，造成甲方损失由乙方承担经济责任。
乙方应对工地施工的所有人员进行安全教育，对每一项工序进行安全技术交底，对施工人员进行人身保险投保。
6、工程峻工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内验收，并办理验收有关手续。
第七条 关于工程工费的支付及结算约定
1、本工程根据施工进度情况分次拨付进度款，按完成工程进度分工种支付70%给乙方。余下部分待峻工验收后结算付清。具体按工种不同依照进度情况支付。
承包人承包工程的人工费、架材、架板、机械设备及铁丝、钉子等低价易耗品。在施工中外墙面水泥砂浆不得与相邻楼房墙面相互结合，所有落地沙灰随清随用，不得浪费。
2、工程峻工后，乙方按规定对工程实行保修。保修时间自通过验收之日算起，保修一年，外墙及屋面保修二年。甲方从乙方工费中扣除人民币 元整(￥ 元)作乙方的质量保证金，保修期满则退还给乙方。
由于承包商的原因造成工程延期的，承包商必须向业主支付误期赔偿费，业主可从应向或即将向承包商支付的任何金额中扣除此项赔偿费，但不排除用其他方式收回此款。
第八 有关安全生产和防火的约定
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和相关的法规、规范。
根据出台的《建筑工程质量保修条例》明确的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同约定本工程在正常使用条件下，主体结构工程保修期限________年;
1、乙方应按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故由乙方全部负责，任何人员进入工地必须戴好安全帽及其他需要的安全带、装置等。
考虑到乙方将进行本工程的施工、完工、修补缺陷、并在质量保修期内承担工程质量包修责任，甲方在此立约。
2、按照施工规范的要求做好现场施工安全管理，根据需要设计现场照明和围护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员的生命、财产安全。若因乙方责任发生的工伤事故。
此建筑施工承包方式为乙方包工包料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所有设备、建筑所用的全部原材料，施工人员的吃住生活由乙方全部负责。
3、加强现场安全保卫工作，防火、防盗、防抢，确保工程建设顺利进行。所用水泥袋由甲方收回处理。
4、材料堆放整齐，确保现场整洁。
5、自行办理所属现场施工人员的生命、财产保险，并支付保险费用。
6、接受甲方现场管理人员的监督和检查。
其他：工程峻工、付清工程款后，本合同自动失效。未尽事宜，甲、乙双方协商后，可作出补充协议，补充协议与本合同具同等的法律效力。
2、门一个口3元，窗户130元每平方米，地砖25元平方米，外墙瓷砖10元每平方米。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之时起即生效。希双方共同守。
甲方签名： 乙方签名：
年 月 日 年 月 日
承包合同书 篇3
甲方：________________
乙方：________________
根据《中华人民共和国民法典、建筑法》及有关法律、法规的规定，为了明确双方职责，为维护双方利益，避免纠纷，结合本工程实际情况，经双方共同协商签订本合同，并严格履行。
由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求。
一、工程概况
1、工程项目名称：________________
2、工程施工地点：________________
3、承包方式：包工包架的方式单包价格：________________
二、工程期限
本工程工期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日完成，在施工过程中中遇下列情况时，工期可顺延：
1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等，工期顺延。
2、施工作途中由于甲方提出变更设计，更改施工图纸，工期造量增减。
三、甲方责任
1、甲方向乙方提供建筑施工图;
2、负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底;
3、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料，及时到位，保障乙方正常施工;
4、对工程质量及用料进行全面监督，提出合理要求，发现粗制滥造，违章施工等现象，甲方有权令乙方返工或停工并追究责任损失。
工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，工程变更较大的。
任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失。
四、乙方责任
1、参加技术图纸会审、制定施工方案，组织施工人员做好村民协调工作，机械设备进场，安全设备到位，做好各项准备工作，确保按时开工;
)周转材料，除止水带、直螺纹外。
乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内。
施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定。
2、按照设计图纸及施工规范精心施工，除(砖、水泥、钢筋、河沙、水电、防盗门、塑纲窗、楼梯扶手、栏杆和后期精装等附属工程及卫生防水处理由甲方安排第三方施工)。
工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故。
在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议。
3、乙方施工内容，基础、墙体、梁、架、柱、板、层面抹平、内外粉刷、外墙瓷砖、钢筋网架、楼顶瓦面盖好，主体工程中所有大小项目由乙方全部完成;
乙方设专人受领甲方到场的各种建材，合理利用，接受甲方现场人员监督、不得浪费。
由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天。
乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，检查费用由甲方负担;检查费用由乙方负担。
4、安全设施及吊装运输由乙方负责购制并安装到位;
5、每层所需材料的规格、型号、数量及材质要求必须由乙方提出详细计划，商品混凝土必须计算精确，所需辅料(模板、支撑)由乙方自己购买;
乙方在施工中应按时按质进行施工，经验收后如出现质量达不到标准，第一次无条件返工，第二次的要求纠正后，如还不能达到质量要求，给予5000元罚款;第三次验收仍没合格，给予10000元罚款。
建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;
甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算。
6、乙方必须服从甲方对工程和施工现场的监督管理，并积极配合甲方工程负责人的工作，确保工程制度，每道工序完成后，分部分项的检查验收，待验收合格后，方可进入下道工序施工;
预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的。
乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收。
7、乙方必须搞好现场管理，加强安全教育，特别要注意安全意识，遵守操作规程，配置安全设施，防范安全事故。
甲方负责现场施工的各项安全管理工作。并对施工人员进行遵纪守法及现场管理体制制度，安全生产的教育。保证工程所需的施工人员。
在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等。
在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。再行移交。由此造成工程逾期交付的。
五、付款方式
根据本工程进度按每层建筑面积核算，分期付款，每层浇砼完成按主体造价的_______%付，砖体完成每层按主体造价的_______%付，内粉完成每层按主体造价的_______%付，外粉完成每层按主体造价的_______%付。待工程俊工甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，验收结算后余款一次付清。
六、其它
1、施工人员的安全保险金由甲方出资购买;
2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资作为自动放弃，甲方所有损失由乙方赔付。
乙方人员必须遵纪守法，不打架斗殴、不聚赌、不偷盗、不留妇女和儿童，不在施工现场大小便。
本合同式_________份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本。
工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工。
3、本合同一式三份，双方各执一份、存档一份，甲乙双方签字生效，具有法律效力作用。
甲方(公章)：______________乙方(公章)：______________
法定代表人(签字)：______________法定代表人(签字)：______________
_________年___________月___________日_________年___________月___________日
承包合同书 篇4
养殖承包合同书（水产类）
第一章 总则
为了规范养殖承包活动，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下水产养殖承包合同，以资遵守：
第二章 合同内容
一、甲方将其拥有的水产养殖场地（具体位置见附件一）承包给乙方，供其进行相关水产养殖业务的开展。
二、承包期限为_____年，自___年__月__日起，至___年__月__日止。
三、乙方依法支付一定的承包费用（具体金额见附件二）给甲方，并按照约定的时间节点进行支付。
四、甲方允许乙方在水产养殖场地内进行必要的修建和改造，但必须符合国家和地方有关法律法规，并征得甲方书面同意。
第三章 乙方的权利与义务
一、乙方有权在承包的水产养殖场地内养殖、繁育水产品，并享有该水产养殖场地所得水产品的所有权。
二、乙方应按照约定的时间节点按时支付承包费用给甲方。
三、乙方应严格遵守国家和地方有关水产养殖的法律法规，确保养殖活动的合法、安全和环保。
四、乙方应负责水产养殖设备的维护保养，确保设备完好，减少事故发生的可能性。
第四章 甲方的权利与义务
一、甲方不得违反约定，无正当理由不得收回承包的水产养殖场地。
二、甲方有权定期检查乙方的养殖情况，提出合理的建议和要求。
三、甲方应为乙方提供必要的技术支持，帮助解决在养殖过程中遇到的问题。
四、甲方应保证水产养殖场地的基本设施设备齐全，并及时修缮维护。
第五章 违约责任
一、如果乙方未按时支付承包费用且逾期未付，则甲方有权解除合同，收回养殖场地，并要求乙方赔偿合同解除损失。
二、如果乙方在养殖过程中违反国家和地方有关法律法规，或者因乙方原因导致水产养殖场地严重损坏的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
第六章 其他约定
一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
二、本合同的附件为合同的重要组成部分，具有同等效力。
三、本合同的未尽事宜，可以双方友好协商后签署补充协议。
第七章 合同的变更与解除
一、任何一方有意变更本合同的内容，应提前三十天书面通知对方，并经双方协商达成一致意见。
二、未经双方一致同意，任何一方不得擅自解除本合同，否则应承担相应的违约责任。
第八章 争议的解决
因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九章 合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，终止时须由双方书面解除。
甲方：（签字盖章）
乙方：（签字盖章）
日期：年 月 日
附件一：水产养殖场地具体位置
附件二：承包费用详细说明