随着经济的高速发展和进步,合同的应用面越来越广泛。签订合同,我们的正规权益才不会受到威胁,如何写才算是一份优秀的合同?小编认真筛选后特别推荐一篇题为“搅拌合同”的文章,希望这篇文章能够让您对某个问题有更深入的理解!
搅拌合同(篇1)
甲方(承租方):___________________乙方(出租方):___________________
甲方因需要租用乙方沥青混凝土搅拌站壹套,为明确双方权利义务,根据《民法典》等有关法律法规之规定,经双方共同协商一致,达成以下协议,以资共同遵守。
一、设备型号及生产能力、生产质量保证、高压下线电缆线
1、设备名称及型号:___________________玛连尼Mac320型沥青混合料搅拌设备(包括4个50T沥青罐,1个50T重油罐)。
2、生产能力保证:每小时生产混合料不低于240-280吨(在常温情况下,冷骨料含水量3%,各项材料须达到规范要求,严寒情况下除外)。
3、生产质量保证:各型号沥青砼都能达到《甲方施工文件》的规范要求。
4、对于该套设备从配电箱到控制室输电电缆。乙方可提供现有的电缆线给甲方使用,若无法使用,有甲方自行购买并承担费用。
二、设备所有权和使用权
1、乙方拥有设备所有权。
2、甲方仅在租赁期内拥有该设备的使用权,不得出售、转让、抵押或以其他任何方式侵犯设备所有权。
三、作业地点、租赁期及验收
1、甲方作业地点位于_________________________。
2、本合同租期自本合同盖章生效之日起至_____年_____月_____日止(若提前完工则以甲方通知为准)。
3、设备进场后,双方人员共同对设备进行清点,确认设备机况及部件并进行验收。验收完成后,双方当场签字确认《租赁设备进场评价表》,视为乙方的租赁设备符合合同约定。
四、机械在租赁期间的所有维护及维修
该拌和站的日常维护保养由乙方负责并承担维修及配件更换等费用;维修过程中的焊接所需氧气、乙炔等物资由甲方配合完成,乙方不承担费用。
五、机械设备进、退场和用油费用约定
1:甲方负责所需场地的征用、还耕以及与周边的协调工作,并承担其费用,场地使用到乙方退场之日止。
2:场地的要求
(1)设备战地:场地大小与乙方提供的余白地基图纸配套。
(2)场地内供、排水方便,不受外界干扰。
(3)供电:甲方负责设备在安装、调试期和施工期内的正常供电,保证供电的质量和连续性,并承担其费用。
3:设备的进场
(1)甲方负责场地的硬化、基础的浇筑及设备安装地脚丝的加工工作,并承担其费用,场地的硬化及基础的浇筑工作必须在设备进场安装前完成。
(2)设备进场后,双方人员共同对设备进行清点,确认设备机况及部件清单并进
行验收
(3)设备的进场费、运输费、安装费及保险费由乙方承担,甲方可配合协助设备
进场、安装等队伍的选择工作。
4:设备的退场
(1)合同租期届满或生产结束,乙方将设备全部撤离甲方场地,甲方承诺给予乙方撤离的时间应不少于15个日历天,且甲方应确保乙方人员和设备安全撤出甲方场地,不受地方村民的阻挡,若非因乙方原因导致设备无法撤出,则撤场的时间应顺延。
(2)乙方负责设备退场拆卸、运输及保险等费用。
5:在租赁期间的燃烧油由甲方提供,费用由甲方承担,乙方承担导热油及与导热油相关的费用。乙方保证不偷盗甲方的燃料,否则甲方有权移送公安机关处理。
6:甲方需使用其他燃料,设备的改装及恢复等费用由甲方负责,乙方提供必要的配合。
六:机械租赁形式、工程数量及结算方式、租赁款支付方式:
1、租赁形式
本设备采用综合单价租赁的方式,结算方式按每吨合格沥青砼________元(大写:__________________)的单价计收租金。此租赁单价包含为拌合沥青砼所需的机械费、操作手工资、机械辅助用油、设备保险、管理费用等相关费用、
2、结算数量:甲方保证本合同租赁期内总拌合量不得低于26万吨,低于26万吨甲方必须按照26万吨结算;本合同租赁期内总拌合量超过26万吨的,则按照实际拌合沥青料数量乘以单价所得金额结算
3、租赁款结算
1)沥青砼的数量以甲方实际过磅、现场验收数量为准(乙方有权根据拌合设备电子自动称重系统进行校对),双方对过磅数量共同签字确认。
2)乙方每月25日到甲方经营部核对票据,办理结算手续。
4、支付方式
1)乙方以双方签字的成品料磅单作为结算依据与甲方结算,一月一结(甲方需办理双方共同签字的结算单),甲方下月15日前支付乙方上月结算租金的80%,剩余20%的租金同次月结算金额的80%一起支付,并以此类推。发票税费由乙方承担;支付方式为银行转账支付(乙方不接受承兑汇票)。
乙方指定收款账户开户行:___________________
户名:___________________
账号:___________________
2)设备退场前7日之内付清余款,否则甲方按未支付的总金额的3%每日支付延迟支付违约金。
甲方:______________乙方:______________
搅拌合同(篇2)
赵宅安置房水泥搅拌桩施工协议书
甲方:浙江新瑞建设集团有限公司赵宅安置房工程项目部
乙方:
工程名称:赵宅村安置房工程
工程地址:瑞安市塘下镇赵宅村
甲方承接的赵宅安置房工程桩基工程,经甲、乙双方协商同意:甲方将水泥搅拌桩承包让给乙方施工。为明确双方职责、权利、义务结合本工程具体情况,确保工程顺利进行,经协商一致同意签订本协议:
一、承包方式:
1、工作内容:施工图内水泥搅拌桩。
2、工程量:水泥搅拌桩约4000立方,按照图纸计算。设计变更及工程量增
加除外,施工要求详见设计图纸及会审纪要、设计变更等。
3、承包方式:包清工,施工机具、二、三级配电箱及移动配电箱、灯管、照明设备等均由乙方自理,要求乙方配备2台以上水泥搅拌桩,具体根
据施工要求进行调配。(包括放样,钻孔、注浆、工作面清理,打桩施工
原始资料整理等)。
二、工期:
从工程桩第一根开始计算至全部桩基工程施工结束,核定工期20天。工期每延误壹天罚1000元,如延误工期超过一周按延误工期的第捌天开始每延误壹天罚2000元并追加甲方工期损失赔偿金(合同价款的3%)。
遇下列因素工期相应延续。
1、甲方材料供应不及时、延误、超过半天以上的,地质不符或甲方手续不
齐引起停工。
2、电力供应不足或停电、停水,一周内累计8小时或其它原因连续8小时
以上停工核定为壹天,以此类推。
3、以下两项延误工期须以书面形式经业主、监理、总包单位认可。
三、工程质量:
1、桩基施工乙方必须严格按照施工图纸、施工规范和施工组织设计,认真组织施工,虚心接受业主、甲方、监理公司、质监部门的监督员检查,严格把好质量关。做到桩基一次性验收通过。
2、本工程质量要求达到国家标准及有关规范要求。
3、本工程施工达到瑞安市安全文明标化工地要求。
4、乙方施工的桩基工程出现如下质量问题。
(1)断桩、桩位偏差大于规范和设计要求、注浆、长度、强度达不到设计要求的,需补强加固的措施,造成的人工、机械、材料、二次检测费,所有损失的费用由乙方负责,并追加乙方相应损失的赔偿金(合同价的2%-5%)。
(2)对现场出现的机械故障要即时解决不得拖延,如不听从甲方管理人员的安排造成损失的由乙方负责。
四、工程计价和付款方式:
1、桩基施工价款:水泥搅拌桩按每立方元计算。
2、工程量计算方式:
方量=桩截面积X桩有效桩长,空打部分按照方量的一半计算,施工的总工程量按图纸计算。
3、工程进度款支付:按甲方核定每月完成工程量的80%支付,施工结束后一个月付清余款,乙方违约及罚款金额在工程款中扣除。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)场地三通一平符合开工条件,施工场区按乙方提供的场地布置图进行布设泥浆池及循环系统并浇筑施工道路。
(2)提供施工所需的施工图纸,合格的原材料及相关级配单,原材料试验报告。
(3)负责桩位复核、混凝土试块及钢筋试拉件的送检和甲方须完成的工序。
(4)做好乙方工序完工后转入下道工序所需甲方完成的工序衔接,确保工序畅通。
(5)办理生产所需的相关手续。
2、乙方责任:
(1)及时提供桩机的合格证书及检测资料及其他施工有关机械合格证书及
检测材料,人员上岗证书等。
(2)及时提供桩基施工组织设计。经甲、监理审核确认后方可施工。
(3)按施工组织设计和甲方要求及时调配相应机具、人员进场组织施工,确保人员、机具到位,确保工程施工工期。做到工完场清。
(4)虚心接受甲方、业主、监理、质监站检查监督,严格按照规范和设计图纸认真组织施工,切实把好工程质量关,有权拒绝使用不合格材料。
(5)做好现场对工人的安全、技术交底工作及相关工序的原始资料收集、整理、报验工作,现场桩位测量放样及做好施工原始记录工作,配合甲方做好相关工作。
(6)做好相关安全生产、文明施工,按规定做好职工安全教育培训工作,遵守国家有关安全技术操作规程及甲方制订有关规定,严禁违章操作,桩机外着色统一、用电规范、施工现场必须有专职人员负责管理。因违章施工而造成的一切安全事故由乙方自负并承担上级主管部门的一切处罚。甲方将根据事故轻重处予乙方合同价款2%—5%的罚款。
(7)负责办理相关务工人员的务工手续,并协助配合好甲方的工作,治安
费和暂住证由自负。严禁使用童工。
(8)服从甲方、监理等有关单位的管理,严格遵守甲方制定的管理制度,自觉接受各方对工程质量、进度、安全等方面的处罚并积极采取整改措施。
(9)乙方施工人员的临时住宿设施自行解决。
六、违约责任:
1、合同签字盖章后生效,甲乙双方须共同遵守并执行本合同的每项条款。如合同执行过程中发生争议,双方应协商解决,如协商不能解决,任何一方可直接向工程所在地的人民法院起诉。
2、甲方须按合同规定付款条件及时向乙方付款,延期不得超过十天。
3、乙方在工期、质量、安全文明施工方面有违约时,甲方有权扣押相应的工程款项,乙方应自觉接受处罚。
4、由业主产生原因导致工期延误,乙方工期相应顺延。
甲方:浙江新瑞建设集团有限公司乙方:塘下赵宅村安置房项目部
代表:(附身份证复印件)
日期联系电话:
搅拌合同(篇3)
施工合同
甲方:浙江正方交通建设有限公司申嘉湖杭高速公路练杭段L7项目部 乙方:贾永宏(身份证***)
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《建设工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程实际情况,经双方协商后签订本合同。
第一条总则
1.1、施工工程内容:水泥搅拌桩。其中包括水泥搅拌桩、配合钻芯取样、资料等完成合格产品所必需的一切工序。
1.2、工程施工地点:申嘉湖杭高速公路练杭段L7一工区K35+044~K35+182水泥搅拌桩,约3.7万延米。
1.3、业主与甲方签订的合同中甲方必须履行的义务和责任乙方同样必须履行,甲方受到的约束乙方也同样受到约束。质检站、业主、监理等对甲方的指令、要求乙方必须无条件遵守、执行。
1.4、乙方必须在合同签订之日后3天时间内两台搅拌桩设备进场,7天之内另外一台搅拌桩设备进场。未能在规定时间内进场课以10000元罚金。
第二条工程质量及检验
2.1、乙方必须按照提供的施工图纸、由业主委托的监理单位提出的质量监理细则、设计技术交底、合同文件中的技术规范和国家及交通部现行有关技术规范的要求,配专职工程技术人员进行工程试验、测量放样等工程技术工作。在施工中要精心组织施工,保证工程质量。
2.2、乙方须服从甲方委派的现场质检员管理。乙方未按规范施工或存在隐患质检员有权决定其停工及返工;因此造成的一切损失由乙方承担。
2.3、业主对甲方的各项要求及监理程序乙方同样须遵照执行。
第三条安全施工
3.1、在施工中,乙方施工范围内安全及防护设施由乙方负责,因乙方管理不善,或过失而造成安全、质量事故(包括危及第三者)均由乙方自理,甲方不负任何责任。
第四条工程结算
4.1、本工程为单价合同:水泥搅拌桩5 元/m(本单价为综合单价,已考虑各种因素)。
4.2、以上单价包括乙方为完成该工程项目所有设备费、劳务费、临时工程和利润及合同明示或暗示的所有一切风险,责任和义务等费用。施工用电由甲方免费提供,设备进退场时甲方提供吊机供乙方设备吊装。
4.3、工程结算按乙方完成工程量为准,乙方完成该项工程后甲方在7天之内支付8万元,剩余工程款在甲方在获得该工程业主计量付款后及时付给乙方。
第五条违约责任
5.1、本工程质量等级为优良,乙方施工质量达不到优良工程的必须返工或采取补救措施,由此引发的一切费用由乙方负责,若仍然达不到要求的,甲方有权终止合同,由此引发的一切损失由乙方负责。
第六条工期要求
6.1、本合同全部工程内容于2007年6月5日至2007年7月15日完工。
6.2、乙方未能按时开工或延误工期,由此引起的一切损失由乙方承担。因为甲方原因造成延误,损失由甲方承担。
第七条其他事项
7.1、其他上述未包括事项,均按照相应的业主与甲方签订的条款办理。
7.2、本合同未尽事项,由双方另行协商解决。
第八第争议、合同修订及补充。
8.1、在合同履行过程中,如发生争议,经双方协、商后仍未能取得致意见时,甲乙双方可向金华人民法院起诉。
8.2、本合同如遇有与国家政策、法令、法规发生抵触时,应按国家的有关政策、法令、法规通过协商修订或补充本合同条款内容。
第九条本合同一式贰份,由甲方壹份、乙方壹份。
第十条本合同经双方签字后生效;工程结束、工程款付清后自动失效!
甲方:浙江正方交通建设有限公司申嘉湖杭高速公路练杭段L7项目部 代表:
日期:年月日
乙方:
代表:
日期:年月日
搅拌合同(篇4)
水泥搅拌桩工程清包工承包合同
甲方:湘江大道(铜官港区段)道路工程施工第一标段 乙方:湖南峰华桩基础有限公司
甲方将湘江大道(铜官港区段)道路工程施工第一标段水泥搅拌桩工程委托给乙方施工,本着诚信合作,互惠互利的原则,根据相关法律、法规,双方经友好协商,特签订如下合同,以供双方恪守。
一、工程概况
1、工程名称:湘江大道(铜官港区段)道路工程施工第一标段
2、工程量:为Φ500约26000m水泥搅拌桩的施工(按实结算)。
3、工程承包方式及单价:采用包工不包料、包质量、包安全的形式。其单价 6.5 元/米(空桩同价,包机械设备、人工、住宿、生活等);施工用电、水泥、自来水由甲方负责。
4、工期:从正式开工之日起30天有效工期。(如工程量增加则另行协商、确定,乙方保证设备于2016年12月6日进场)。
二、双方责任
甲方责任:
1、做好场地的三通一平,保证施工场地的连贯性,如因场地原因造成停工,设备人员停工费用由负责人承担;
2、接通施工用电(75KW)、水源至施工场地,并保证施工用电、用水的连贯性。
3、负责桩顶标高、桩位放点的测量及桩位编号的工作(并提供乙方桩位编号施工图纸)。
4、派驻工地代表,协商解决施工过程中的问题,并协调与第三方的关系。
5、负责清除地面及地下障碍物。
6、施工前甲方务必处理好通讯输电线路、管道等地下隐蔽物,由此造成的损失由甲方负责获取总包单位的赔偿。
7、施工材料水泥按时到位。
乙方责任:
1、根据施工要求,保质、保量、按期完成项目。施工中将水泥浆搅拌至与地面高度一致,并保证有2台桩机在现场施工,保证满足甲方的进度要求。
2、做好原始施工记录,并索取和保管好各种结算签字凭证。
3、按照甲方的进度计划施工,服从驻地代表的管理。
4、严格把好质量关,服从甲方及工程监理的监督管理。
5、严格按照操作规程进行施工作业,确保施工安全,工作时间不得饮酒、不得穿拖鞋进入现场,负责做好所有人员的安全防护用品配置工作,所有安全事故均由乙方自行负责承担。
6、提前三天申报水泥用量,并采取措施保管和使用好甲方提供的水泥,不得浪费、转卖。负责搭设水泥仓库(材料由甲方提供)、负责泥浆池的开挖、负责工完料清场地清。
7、协助甲方搞好测量定位放点工作。
8、须严格遵守国家法律法规,不得发生任何违法事件(如偷盗等)。如有发生将送交公安部门处理。
三、质量标准
按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工,处理后的地基承载力达到≥150kpa,桩孔成梅花桩布置,进入持力层(粉质黏土层)不小于50cm。(试桩不合格由乙方负责,并出资整改至合格)
四、承包款的支付方式
施工完设计全部工程量后双方完成工程量确认,并在10日内支付包干总价款的 70 %,余款待检测验收全部合格后3个月内付清。
本合同具有同等法律效应,自签订之日起生效,至工程款项结清之日止自然失效。
本合同一式贰份甲乙双方各执壹份。
甲 方:
代 表:
签订日期:
乙 方: 代 表: 签订日期:
搅拌合同(篇5)
混凝土搅拌站合作协议书样板
第一章 总则
为了加强混凝土搅拌站之间的合作,提高运营效率,有效降低成本,本协议双方在遵循法律法规、公平公正、互相信任的基础上,特制定本协议。
第二章 协议范围
1. 合作协议的双方为甲方(以下简称"混凝土搅拌站")和乙方(以下简称"搅拌站公司")。
2. 本协议所涉及的合作范围为双方共同经营、管理、市场推广、技术支持、装备升级和运营管理等各方面的业务,并通过合作有效提升产业价值。
第三章 合作方式
1. 甲方和乙方应在商业机密保护范围内,以公开、公正、互利互惠的情况下签订合作协议。
2. 双方应在合作中充分发挥自身优势,不断提高市场竞争力,并互相支持与合作。
3. 甲方可根据出资比例,设置合作方式和协作权益,确定乙方的责任和义务,并在合作期间保持长期稳定合作关系。
第四章 合作内容
1. 甲方将为乙方提供技术支持、装备升级和运营管理等援助。
2. 乙方应积极宣扬甲方的品牌、技术和服务,提升市场知名度,并制定合理市场策略,共同推广混凝土搅拌站的产品和服务。
第五章 合作期限
1. 合作期限自协议生效日开始,至双方协议终止或达成其他协议为止。
2. 双方需在协议到期前协商续签合作协议,维持合作关系的长期稳定性和持久性。
第六章 合同终止
1. 合作协议终止条件:甲方或乙方单方面解除合作协议,或者经双方协商一致终止合作协议。
2. 合作协议终止后,双方仍需保密合作过程中的技术和商务秘密,并不得擅自宣传或利用涉密信息。
第七章 违约责任
1. 双方违反协议义务或未按时实施,将承担相应处罚和赔偿负责。乙方在合作协议中所承诺的任何义务,均视为无条件履行。
2. 甲方或乙方违反法律法规的规定,将各自承担法律责任。如需终止合作协议,将按照协议中约定进行解除。
第八章 争议解决
1. 双方因履行合作协议所导致的争议,可以通过协商、调解、仲裁等方式逐步解决。
2. 如经协商、调解、仲裁等方式处理仍无法解决,可向有关行政主管部门申请质量监督机构或诉讼解决。
第九章 其他
1. 本协议若因政策变化、监管要求或合作形势变化等因素,需要进行修订和变更时,需双方协商并签署协议变更书。
2. 协议生效时,各方均应保证在本协议中妥善履行所承担的义务,并按照协议约定的时间和要求履行合同。双方在合作中应保持誠信合作,共同维护好合作关系,达成共赢。
第十章 签署和生效
本协议一式两份。甲乙双方各执一份,自双方签署并加盖公章后生效。
合作协议签署人:
甲方代表/单位:xxxxxx
乙方代表/单位:xxxxxx
日期:xxxx年xx月xx日
搅拌合同(篇6)
驾驶员聘用协议书
甲方:宁远县联发汽车运输有限公司线路经营者乙方:聘用驾驶员
为加强管理,甲乙双方在自愿、平等的基础上,协商一致,经甲方公司严格审查符合《道路运输从业人员管理规定》条款同意聘用为联发汽车运输有限公司线路驾驶员。
有关协商条款如下:
一、甲方聘用乙方为驾驶员,聘用时间为年,试用期为一个月,试用期内,乙方不胜任驾驶员岗位的,甲方提前三日以口头方式通知乙方,可以解除本合同,如被甲方认可,试用期计入正式聘用合同。聘用期满可以续聘。
二、甲方聘用乙方为驾驶员,乙方需交纳驾驶员聘用保证金壹万元给甲方管理(保证金不计息,合同期满后退还。如驾驶员辞退或中途辞工,保证金也要合同期满才能退还)。
三、乙方经甲方聘用并经公司安全部考核,并取得内部准驾证后,乙方才能上岗工作,在岗期间必须讲究职业道德,遵章守法,爱护车辆,负责车辆的日常清洁、润滑、防漏、防锈、防冻、防爆等工作,做到车辆符合安全行驶条件。
四、乙方必须遵守公司规章制度,积极参加公司定期或不定期的安全学习。乙方有关档案资料必须自觉交公司进档,如不遵守公司规章制度,造成罚款由乙方自行负责。
五、乙方不能酒后开车、疲劳开车、开英雄车,在行驶途中,司机不
得刁难旅客,不能有客不装,不能超载,如超载罚款甲方原因造成的由甲
方负责,乙方原因造成的由乙方负责。为了和旅客争取时间,司机在中途
饭店吃饭不得超过40分钟,司机必须自己配备手机,可以随时保持联系。在操作过程中不能违反公司驾驶员五条禁令。
六、按照有关规定晚上02点至05点不得营运。每班车辆必须配备驾
驶员两名,驾驶员连续驾驶时间不得超过4小时。
七、乙方每天派班前必须将车开到公司指定的安检处进行安检,如不
安检造成停班整改的一切经济责任由乙方承担。
八、在行车途中,司机必须讲究文明礼貌,对旅客热情服务,将乘车
旅客人数登记清楚,如果驾驶员在站处收入不记账算贪污行为,一经查实
每次罚款贰仟元,车辆回站后把清单签名后交给甲方。
九、乙方属甲方的全年聘用司机:司机工资平时按一趟计算,春
运按一趟计算,中途接驳按实际里程计算工资,加班按平时工资计算,春运加班按春运工资计算。甲方须按时发放乙方工资。
十、乙方在协议期间不得无故请假,如有特殊情况,必须在两天前通知甲方,并自已找好代班司机,代班司机必须是公司所聘请的驾驶员,且熟悉本线路的路况,并持有公司“内部准驾证”、“安全监督牌”。甲方不再与代班司机另行签订安全合同,如果代班司机违法造成的罚款由代班司机承担,如代班司机不承担则由乙方承担,如果代班司机造成交通事故的,责任由乙方承担。(按甲、乙双方签定的协议执行),如属驾驶员造成的交通小事故,又是私了的由驾驶员承担责任(动物除处),如果驾驶员违章所造成的罚款和扣分由驾驶员自己处理。
十一、乙方必须遵守交通法规,如乙方违章、违规所造成的损失,由
乙方自己承担,如乙方违章造成交通事故,除保险公司赔偿之外,多出部
分和交通事故处理活动经费,甲、乙双方按比例承担,如果交通事故属乙方全部责任的,则按比例,乙方承担的经济责任,如果交通事故属乙方次要责任的按比例乙方承担,如果交通事故属同等责任的乙方承担的经济责任。如乙方违章造成交通事故后逃跑,聘用保证金不予退还并承担一切后果。
十二、乙方必须严格执行《营运车辆日常检查维护制度》,按照《车辆维护计划》的要求做好日常维护、一级维护以及二级维护,保障车辆安全行驶。
十三、乙方如无任何过错,甲方不得无故辞退乙方,如甲方无理由解聘乙方,必须返还保证金,并赔偿元,如全年驾驶无事故,又被公司评为先进个人,甲方给予乙方一定的将励。
十四、乙方必须严格遵守公司各顶规章制度,不得违反,如有违章按公司《安全管理办法》进行处罚。
十五、甲方应提供良好的休息环境,向乙方普及预防职业病等知识。
十六、以上条款双方共同遵守,如一方违反,按协议处罚。本协议一式叁份,甲方、乙方、联发公司安全部各一份,本协议自签字之日起执行。
甲方:宁远县联发汽车运输有限公司线路经营者经营者联系电话:
乙方:聘用驾驶员(签字盖章):
联系电话:
年月日
搅拌合同(篇7)
合同编号:
签订时间:年月日签订地点:
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了明确甲、乙双方的权利和义务,本着公平公正、互惠互利的原则,经过双方共同友好协商,达成共识,特签订本合同,具体条件如下:
一、车辆的管理
1、乙方搅拌车人员必须服从甲方管理,必须遵循甲方的相关管理制度,车辆由甲方统一安排,统一调度。
2、乙方在甲方公司内外都是甲方的形象标。乙方工作人员在甲方公司内或在甲方客户的工地上,不得从事任何有损甲方公司形象的行为。
3、乙方车辆、人员如需外出或其他特殊情况,事先必须证求甲方的同意,否则影响甲方生产而造成的损失由乙方负全部承担。
二、双方责任
1、甲方责任
甲方为乙方提供免费办公场所及食宿,且应及时安排、送达。
2、乙方责任
2.1乙方搅拌车必须服从甲方生产统一调度。
2.2乙方不得损坏甲方公司及工地财产,如有损坏照价赔偿。
2.3乙方车辆燃油费、维修、保养等一切车辆相关开支由乙方负责,与甲方无关。
2.4乙方所提供的搅拌车商业险必须购买100万三责及不计免赔。
三、结算原则及方式
1、目前混凝土搅拌车租赁价格按方计算,每立方价格19元。搅拌车运距限为小池镇范围5公里内,超出5公里甲方补偿乙方1元/方。每车不足12立方的按12立方结算。搅拌车出厂及返厂2小时内按上述结算方式结算。超过2小时后,每小时另加100元燃油费,但发货单必须有工地的超时签收依据(外调必须跟工地协调好)
2、每车每月保底方。
3、每月结算方量时,由乙方在每月日之前与甲方核对上月方量,对清数目后甲方在每月日之前付清上月款项给乙方。如甲方未能按照约定在每月日前付清乙方上月费用,乙方可以停止向甲方提供搅拌车,且停止后,甲方必须付清乙方的所有应得费用。
四、其他
1、乙方搅拌车运输车每月应有两天的维修保养时间。(但不得影响甲方生产)
2、本站方量以本站4台车为主。
3、合同自签订之日起生效,有效期至年月日。
4、和协议一式份两份,双方各持一份,经双方签字或盖后生效。
单位名称(盖章)单位名称:(盖章)
甲方代表人:乙方代表人:
电话:电话:
签订日期:年月日签订日期:年月日
搅拌合同(篇8)
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,买卖双方经过充分协商,就混凝土拌和站买卖事宜达成一致意见,订立如下条款:
双方买卖的混凝土搅拌站执行《混凝土搅拌站标准》GB/T10171-。
买方指定的交货时间和地点。
四、 运输方式及运费、运输中货物的风险、
卖方组织汽车(火车)运输,并承担所有运费以及货物运输过程中至卸车前的风险。
1、货物运输至买方指定场地,由卖方组织卸车,并承担有关费用;
2、出卖人托运的标的物,规格、型号、数量级运输后的完好程度,由买受人在收货时按随货清单清点验收,并在反馈单中签字,若有异议,在验收反馈单中填写清楚,与标的物的运输方双方签字,并协商处理,在十日内将结果反馈到卖方。
1、卖方产品生产完毕后,发货前买方支付 元;
2、产品到场安装调试完毕,正常运转后,买方支付 元;
3、余款 元,作为质量保证金,在产品正常运转后九个月内一次性付清;
1、卖方派工作人员到场指导买方安装调试本合同产品,并培训买方人员能熟练操作该产品;
2、买方承担卖方工作人员的食宿费用;
3、买卖双方签订安全安装调试协议书,凡在安装过程中由于卖方工作人员指导错误,造成安全事故的.,由卖方承担所有责任。
本设备自调试完成能正常运转之日起六个月。在保修期内设备运行问题由卖方负责维修,并承担由此带来的任何损失。卖方对产品终身服务,收费须合理。
1、买方须按合同约定,支付货款给卖方;
2、买方应按照合同约定对货物进行验收。若买方验收不合格或不符合买方
要求,则有权拒收货物,并视为卖方违约,由此买方的一切损失由卖方负责赔偿。
1、签订本合同时,卖方需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证供买方确认,并将此材料作为本合同的附件。
2.、卖方供应的设备必须符合国家标准(GB/T10171-2005)、地方相关法规以及买方的需要。
3、卖方自行承担货物运输、装卸过程中的安全责任,货物在运输、装卸过程中发生安全事故,或对第三人生命财产造成损害和损失的,所有责任由卖方自行承担,买方不承担任何责任包括连带责任。
4、卖方承担货物在运输过程中的风险,若货物在运输过程中有损失,卖方负责无偿提供能够满足买方需要的设备。
1、合同生效后,单方废止或变更合同的,应当向对方支付合同总价款的20%作为违约金。
本合同发生争议的,双方应当协商解决,协商不成的,向石家庄仲裁委员会申请仲裁。
十二、 本合同自签字盖章之日起生效,至产品保修期结束失效。本合同一式三份,买方两份,卖方一份,具有同等法律效力。
搅拌合同(篇9)
水泥土搅拌桩施工工艺
1.1适用范围
适用于变电站工程软弱地基处理。
1.2施工流程
施工流程图见图2-1。
1.3工艺流程说明及主要质量控制要点
1.3.1 施工准备
(1)技术准备。
1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理 导则》(简称导则)的要求做好图纸会检工作。
2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技 术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的 人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。
(2)水泥进场时,应检查出厂检验报告,并按规范规定取样复检。搅 伴的水泥土进行配合比试验,确定所用水泥的掺人量、水灰比和外掺剂,水泥的外掺剂应通过试验确定。
(3)场地应先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍物(包括块石、树根和生活垃圾等)。遇有水沟、池塘及洼地时应抽水或清歡,回填薪性土料并予以压实,不得回填杂填土或生活垃圾。
(4)机械设备进场,检查机械设备性能是否完好。搅拌机必须有深度和固化剂用量的计测装置,搅拌头翼片的枚数、长度、高度、倾斜角度、搅拌头的转数、提升速度应互相匹配,必须保证加固深度范围内任何一点的土体能经过翼片20次的有效搅拌。搅拌头的直径应定期检査,其磨耗量不得大于10mm。(5)施工过程中固化剂应严格按照设计提供的配合比拌制,现场设专人负责水泥桨的拌制工作,在使用水泥架过程中要保持不停地搅动,并控制搅拌时间和间隔时间,以防止水泥浆离析。
1.3.2测量定位
按照桩位布置图布置进行测量放线,设置标高控制点和轴线控制网。
1.3.3湿法施工(深层撞拌法)
(1)深层搅伴机就位。将搅拌机停于已测放好的桩位上,再调整使搅拌头与桩位标志物几乎在同一直线上。(2)预搅下沉。
1)施丁时,先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上,用输浆胶管将r:料罐水泥浆泵与深层搅伴机联通,开动电动机,搅拌机叶片相向而转,借设备自重,以一定的速度沉至设计要求加固深度。深层搅拌机要做到基本垂直于地面,要保证平整度和导向架垂直度。
2)搅拌机下沉时,不宜冲水;当遇到较硬土层下沉太慢时,方可适量冲水,但应严格控制冲水量,以免影响桩身强度。
(3)喷浆搅拌、提升。再以一定速度提起搅拌机,与此同时开动水泥桨菜将水泥桨从深层搅拌中心管不断压人土中,由搅拌叶片将水泥浆与深层处的软土搅拌,边搅拌边喷浆直至提至地面,即完成一次搅拌过程,见图2-2。搅拌机起吊时要保证起吊设备的平整度和导向架的垂直度,成桩要控制搅伴机的提升速度和次数,保证连续均匀,以控制注浆量,保证搅拌均匀,同时泵送必须连续。
图2-2喷桨搅拌、提升
(4)重复搅拌下沉、喷浆搅拌、提升:用(1)〜(3)再一次重复搅拌下沉和重复搅拌喷浆上升,即完成一根柱状加固体。每天施工完毕,应用水清洗储料罐、水泥浆菜、深层搅拌机及相应管道,以备再用。(5)湿法施工注意事项: 1)水泥莱不能离析,严格按照配合比配置。为防止水泥架离析,可在灰架机中不断搅动,待压莱前才将水泥桨倒人料斗中。
2)压浆阶段不允许发生断浆现象,输浆管不能发生堵塞。
3)严格按照设计确定的数据,控制喷浆、搅拌和提升速度。控制重复搅拌时的下沉和提升速度,以保证加固范围每一深度内,得到充分搅拌。
4)在成桩过程中,凡是由于电压过低或其他原因造成的停机,使沉桩工艺中断的,为防止断桩,在搅拌机重新启动后,将深层搅拌叶500mm再继续成桩。5)相邻两桩施工间隔时间不得超过12h。
6)考虑到搅拌桩与上部结构的基础或承台部分受力较大,对桩顶1〜1.5m范围内再增加一次输莱,以提高其强度。
7)施丁时因故停莱,应将搅拌头下沉至停架点以下0.5 m处,待恢复供浆时在喷浆搅拌提升。若停机超过3h,宜先拆卸输浆管路,并妥加清洗。
1.3.4干法施工(粉喷撞拌法)
(1)深层搅伴机就位。将搅拌机停于已测放好的桩位上,再调整使搅拌头与桩位标志物几乎在同一直线上。(2)预搅下沉。施工时,先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上,用输浆胶管将r:料罐水泥莱泵与深层搅伴机联通,开动电动机,搅拌机叶片相向而转,借设备自重,以一定的速度沉至设计要求加固深度。深层搅拌机要做到基本垂直于地面,要保证平整度和导向架垂直度。
(3)当搅拌头达到设计桩底以上1.5m时,即应开启喷粉机进行喷粉作业。搅拌机的提升速度与搅伴头的转速应保持每提升15mm搅拌一圏的关系。当搅拌头提升至地面下500mm时,粉喷机应停止喷粉。(4)粉喷、搅拌、提升的成桩过程中因故停止喷粉,应将搅拌头下沉至停灰面以下Im处,待恢复喷粉时再喷粉搅祥提升。
1.3.5主要质量控制点
(1)保证搅伴机的水平度和导向架的垂直度,搅拌桩的垂直度偏差不得超过1.0%,桩位偏差不得大于50mm,成桩直径和桩长的偏差不得小于设计值。每延米的固化剂用量偏差不得超过设计值的±5%。
(2)在施工过程中,应及时做好施工记录和计量记录,并对照规定的施工工艺对工程桩进行质量验收,检查的重点是:固化剂的用量、桩长、桩径、制桩过程中有无断桩现象、搅拌提升的时间、复搅的次数和复搅的深度等。
(3)水泥土搅拌桩成桩后应进行质量跟踪检验,可采用浅部开挖桩头,其深度宜大于500mm,目测检査搅拌的均匀性,量测成桩直径。
(4)基槽开挖后,应检验桩位、桩数与桩顶质量情况,应符合设计要求。
1.3.6质量验收 按照《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》DL/T5210.1-2005的第5.4.9(1)地基承载力。(2)桩体强度。
(3)桩顶标偏差:-50~+100mm。(4)桩位偏差:<50mm。(5)桩径D偏差<0.04Dmm。
图2-3深层搅拌桩承载力试验
1.4示例图片
深搅桩单桩成品(破桩头后)见图2-4。
图2-4深层搅拌桩桩头
搅拌合同(篇10)
承租方:(以下简称甲方)
出租方:(以下简称乙方)
根据《民法典》的规定,就混凝土搅拌车运输事宜,经双方友好协商达成如下协议:
一、车辆使用地点及时间:
xx有限公司,搅拌车租赁合同期限为______年______月_______日起——______年______月_______日止。
二、车辆设备情况:
甲方租赁乙方搅拌车运输,乙方车辆需具备合法有效证件(如牌证、保险等手续齐全)。
三、承租内容:
甲方租赁乙方搅拌车作为搅拌站运输混凝土之用。
四、承租距离:
江苏裕*商品混凝土有限公司至其周边工地。
五、运输费用价格:
搅拌车运输价格每方量计算,搅拌站至工地泵点运费0—15公里,22元/M3,15公里以外23元/M3。油价按市场价执行。
六、搅拌车所有权属于乙方,
甲方在合同期间享有租赁使用权,没有对车辆的转租权,更不准对车辆进行抵押,否则造成损失及后果由甲方承担。甲方必须保证油品的质量和数量。
七、结算方式:
运输费用每月结算一次,并在次月10日以前付清全部运输费用(不开启发票,乙方将费用收据,工资报表为结算收款依据,不足部分由乙方开具发票,费用由甲方出)。
八、甲方职责:
1、甲方为乙方司机提供免费食宿及搅拌车停放和加油,油款在乙方运费中扣除。
2、乙方司机的上岗资格证由甲方统一办理,其费用由乙方负责。合同期满结算时返还乙方。
3、甲方协助乙方在站内停放车辆时间内安保看护。
4、甲方不得强迫乙方司机违章作业。
5、甲方对乙方搅拌车司机进行安全指导。
九、乙方职责:
1、乙方提供车辆须性能良好、维修、保养、确保搅拌车良好状态,负责交通运输安全责任及经济责任。
2、乙方必须保证工地车辆充足不影响生产,乙方每车配备司机人数>1.5人。
3、服从甲方管理人员调度及指挥,遵守搅拌站规章制度,协调施工单位施工。否则,甲方有权要求乙方调换司机和进行处罚。
4、乙方应为乙方驾驶人员购买意外保险。
十、合同期间责任及违约:
1、合同期内甲方按时付款给乙方,否则乙方有权停止运砼。
2、合同期限内,如乙方提出搅拌车离场终止合同,甲方有权不支付一个月运费,若因甲方单方面原因提出终止合同,甲方须按合同约定一台车补1500方运费补给乙方。
3、合同期满后,甲方结清乙方运费搅拌车离场。若甲乙双方搅拌站发展须求继续合作,可协商补签合同。
十一、合同未尽事宜协商解决
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同具法律效应,双方签字后生效。
承租方(甲方):
甲方代表:
出租方(乙方):
乙方代表:
签约日期:______年______月_______日
搅拌合同(篇11)
甲方:__________________
乙方:__________________
根据《中华人民共和国合同法》的规定,就混凝土搅拌车运输事宜,经双方友好协商达成如下协议:
一、车辆使用地点及时间: 项目工地搅拌站,搅拌车租赁合同期限为___年___月___日起——___年___月___日止。
二、车辆设备情况:甲方租赁乙方搅拌车运输,乙方车辆需具备合法有效证件(如牌证、等手续齐全)。
三、承租内容:甲方租赁乙方搅拌车作为 项目工地搅拌站运输混凝土之用。
四、承租距离: 项目工地搅拌站至 工地。
五、运输费用价格:搅拌车运输价格每方量计算,搅拌站至工地泵点运费24元/M,固定油价8000元/T(以上价格均不含税)
六、搅拌车所有权属于乙方,甲方在合同期间享有租赁3
使用权,没有对车辆的'转租权,更不准对车辆进行抵押,否则造成损失及后果由甲方承担。甲方必须保证油品的质量和数量。
七、结算方式:运输费用每月结算一次,并在次月10日以前付清全部运输费用(不开启发票,乙方将费用,工资报表为结算收款依据,不足部分由乙方开具发票,费用由甲方出)。
八、甲方职责:
1、甲方为乙方司机提供免费食宿及搅拌车停放和加油,油款在乙方运费中扣除。
2、乙方司机的上岗资格证由甲方统一办理,其费用由乙方负责。合同期满结算时返还乙方。
3、甲方协助乙方在站内停放车辆时间内安保看护。
4、甲方不得强迫乙方司机违章作业。
5、甲方对乙方搅拌车司机进行安全指导。
九、乙方职责:
1、乙方提供车辆须性能良好、维修、保养、确保搅拌车良好状态,负责交通运输安全责任及经济责任。
2、乙方必须保证工地车辆充足不影响生产,乙方派驻
工地车辆不少于7台,每车配备司机人数>1.5人。
3、服从甲方管理人员调度及指挥,遵守搅拌站,协调施工单位施工。否则,甲方有权要求乙方调换司机和进行处罚。
4、乙方应为乙方驾驶人员购买意外保险。
十、合同期间责任及违约:
1、搅拌车进场,甲方支付乙方车辆至福建宁德搅拌站路上行驶柴油款及过路费用一台车3000元,分三个月付清,每月7000元。
2、合同期内甲方按时付款给乙方,否则乙方有权停止运砼。
3、合同期限内,如乙方提出搅拌车离场终止合同,甲方有权不支付一个月运费,若因甲方单方面原因提出终止合同,甲方须按合同约定一台车补1500方运费补给乙方,并补回深圳车辆耗用柴油款及路桥费用。
4、合同期满后,甲方结清乙方运费搅拌车离场。若甲乙双方搅拌站发展须求继续合作,可协商补签合同。
十一、特别约定:甲方将自有车辆10台交与乙方管理,甲方仅负责车辆保险。其他费用由乙方负责。运输费用(包含燃油费,燃油费双方测定后再签订具体合同)。
十二、合同未尽事宜协商解决,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同具法律效应,双方签字后生效。
甲方:__________________乙方:__________________
日期:__________________日期:__________________