留学群精选栏目推选：“土方工程施工合同”。
土方工程施工合同(篇1)
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称：
(二) 工程地点：
(三) 工程范围： 本合同土方工程量约为 立方米。
(四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为 ， 全部工程造价为人民币 万元，大写 。
第二条 工程期限
根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
第三条 工程质量
乙方根据甲方提供的图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
第四条 工程价款结算
(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。
(二) 工程价款结算与拨付办法：
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、 甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。
2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。
3、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。
(二) 乙方责任
1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。
4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。
5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。
1、提交仲裁委员会( )
2、依法向当地人民法院起诉( )
第七条 附则
(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
(三) 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
第八条 附加条款
发包方：(章) 承包方：(章) 地址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话：
签约时间： 电 话： 年 月 日
土方工程施工合同(篇2)
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就 项目土方挖运工程施工相关事宜，经协商一致达成以下合同条款：
一、工程名称：
二、工作范围： 项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运，注桩泥渣的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整（平整度按规范标准执行）、挖土时对工程桩的保护等工作。
三、合同价款
1．基坑土方外运：根据工程设计图纸及施工现场确认按挖掘前天然密度体积（自然方）为准计价： 元/m，弃土点为政府指定位置，如以后需运至超过政府指定弃土点5公里以外，每立方土加1.5元。保证金在进场开挖后15个工作日后退还20万保证金，剩余保证金待全部完工后15个工作日退还。此单价为综合包干价，以后不做任何调整（即包工、包机械设备、包工期、包工程桩的成品保护、包安全文明施工、包税金等的方式进行施工）。
2．在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动该综合单价（包括直接费、间接费、利润、税金、规费、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并按照规定采取维护市容、防止污染等相关措施的一切费用）及完成该项工作的一切工作内容。
3．综合单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用，相关手续由乙方办理，费用由乙方支付。乙方应及时代甲方办理该项目《市容环境卫生责任书》，并承担产生的全部费用。
四、工期要求：
以 项目总进度计划确定合同施工工期，乙方必须满足建设方施工工期要求，如乙方未在建设方计划工期内完成施工任务而造成建设方的处罚以及相关罚款一律由乙方承担。
五、管理责任
1．乙方须向甲方交纳500000元（伍拾万元）屡约保证金，并在合同签订日起 壹 个工作日内将保证金转到本合同指定帐户内。帐户： 户名： 帐号：
2．乙方不得转让，转包该合同，否则一经发现即行解除合同，并扣除履约保证金。
3．乙方现场安排专业管理人员根据工程设计图纸来开挖土方，并服从甲方管理人员的现场管理。若乙方未按照甲方要求造成损失，甲方有权另行安排机械，并由乙方承担一切损失费用，并从保证金中扣除。
4．乙方在施工过程中不服从管理及不按照相关技术要求施工，甲方有权对乙方进行1~5万元罚款。
5．如果土方运土过程中，因乙方原因造成停工，基础土方工程量不予结算，并且没收全部保证金。
六、付款方式：
1．本工程不支付预付款，根据业主合同待基础完成后收到业主第一次进度款后付完成工程量的70%。剩余30%进度款在收到业主第二次进度款完成支付。
2．每次拿进度款之前乙方应开好相应款项的增值税发票。
3．土方工程完工后并且相关单位验收合格后，甲方15个工作日退还乙方剩余保证金。
4．土方工程量计算根据双方签字的《原始地面高程图》作为工程量计算的依据，经签字后不作任何调整。
七、安全施工及环境保护：
1．乙方应遵守工程施工安全生产的相关规定，加强对参与施工人员的安全教育，指派专人负责安全事项，检查施工机械运行情况，禁止带病作业，严防机械事故及人身伤害。因乙方施工人员违章操作、野蛮施工引发一切事故，由乙方承担全部经济损失，若造成人员伤亡，乙方除承担经济赔偿外，必须承担由此造成的法律责任。
2．渣土外运车辆必须严格遵守交通规则及当地政府的有关规定，不得超载、超速行驶，因乙方渣土运输车辆违章引发的交通事故，由乙方承担全部经济损失和法律责任。事故性质严重的，甲方有权解除合同。
3．乙方应注意保护环境卫生，甲方负责施工现场大门内设置并安装洗车平台的成套设备，渣土运输车辆驶出施工现场大门前，乙方要派专人清洗车辆，保持车辆轮胎洁净无泥土，防止车辆带土上路污染城区道路，由此造成环卫部位的所有处罚由乙方承担。
4．渣土必须清运至政府部门指定、认可的合法弃土场地或建筑垃圾消纳场地，如发生抛洒、随意倾倒渣土事件，造成相关部门的罚款全部由乙方承担。
八、双方的权利与义务：
1. 甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，组织工程验收以及解决施工中所涉及甲方的相关事宜；
2．甲方按照合同约定支付乙方工程进度款项；
3．开工前，乙方应做好本工种工人的安全注意事项教育工作，严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，在土方外运、倾倒等作业中，如出现安全事故，一概由乙方负责；
4．乙方应积极配合甲方协商好与现场其他施工单位的各项工作，顾全大局；
5．工地内修筑交通运输便道及需要铺设钢板，由乙方自己承担钢板运输及租赁费。
6. 乙方在土方挖、运过程中，乙方施工人员不服从甲方管理人员安排，或造成甲方停工整顿等事宜，甲方有权单方解除合同，并且已完成土方工程量款不予结算及不退还履约保证金。
7．乙方负责渣土外运的一切手续及道路清洁所发生的费用，如因道路清洁问题引起的暂停施工损失及相关费用由乙方承担。
九、争议解决：如双方发生争议，由双方协商解决，协商不成。任何一方可向人民法院诉讼解决。
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
甲方（章）： 乙方（章）：
委托代理人： 委托代理人：
身份证号码： 身份证号码：
电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
关于土方挖、运、清理分包清单报价
公司
工程
经我司研究决定， 项目土方采用包干制综合单价： 元/m3，并自愿交纳履约保证金 万元。
具体相关事宜，按合同条款执行。
渣土运输有限公司
土方工程施工合同(篇3)
一、合同双方
甲方：(以下简称甲方)
二、合同内容
1、甲方承担东库二级公路第_标段路基路面桥涵工程建设任务，由于施工需要由乙方完成部分路段的路基施工任务。
2、路基土方单价：借土填方运距1公里以内8元/立方米，1公里以外每超运100米，土方运价增加0.08元/立方米;挖方2.5元/立方米;远运利用方运距1公里以内5.5元/立方米;1公里以外每超运100米，土方运价增加0.08元/立方米。(此土方单价包括挖装运输、碾压、洒水成型)
3、乙方施工段落：段土方量为立方米。乙方：(以下简称乙方)
三、双方职责
甲方：
1、甲方可为乙方提供施工便道，乙方对施工便道进行维护以及洒水，保障便道的畅通。
2、甲方承担的工程由于设计变更、占地拆迁及自燃因素等造成的乙方机械设备无法运转，甲方不承担误工停驶费用。
3、甲方承担路基土方取土费用，并按取土数量规划取土位置及占地面积等。
4、甲方不提供乙方进场人员的生活房及其机械的停放场地。乙方：
1、乙方应服从甲方生产指挥，遵守甲方生产作息时间，按照甲方的施工进度计划进行施工，否则耽误甲方生产，造成的损失和后果由乙方负责。
2、乙方的人员、机械等安全生产事故，劳动保护等费用自理。
3、乙方应服从甲方生产安排及质量管理，否则甲方有权辞退乙方机械终止合同。
4、乙方必须按甲方的要求时间及时进场。
5、乙方如对工程量有异议，可在填筑前对所签订的土方量进行复核。
6、乙方必须按甲方的取土位置及取土规划要求进行取土，保证取土坑规整，随取随修，否则取土坑修缮费用及当地草原管理部门罚款由乙方承担，结算从乙方完成工作量中扣除;
7、乙方必须要文明施工，安全生产，执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，如果一经发现严禁违章作业、违章指挥的，甲方有权终止合同。造成人员伤亡事故的，乙方完全承担事故责任，
四、施工期限：
乙方在20__年10月10日完成承包段的路基土方施工任务。
五、结算方式：
甲方根据乙方完成的工程量情况及项目办拨款情况分期付款。
六、其它事项：
1、本合同一式五份，甲乙双方及甲方施工分部、机务、财务各执一份。
2、本合同未尽事宜、合同修改可通过双方协商解决，并由合同双方代表签字后，具有同本合同相等的法律约束力。
3、本合同至甲方路基工程结束后即行废止。
甲方：甲方代表签字：
乙方代表签字：
__年__月__日：
土方工程施工合同(篇4)
编号：_____________
土方工程施工承包合同
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工程范围：甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工，人工、机械设备及实施组织，土方的开挖及转运，场内调配及外运，地表清理，平整场地；废渣垃圾外运至渣场，渣场由乙方自行落实；零星工程：项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等；工程资料的编制，相关试验；
本合同清运建筑废渣、垃圾工程量约为M3；挖运土方工程量约为M3。
第二条工程价款及工期
（一）合同价款：
本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施
工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：
1、清理外运废渣垃圾，现场计量总数，按元/M3包干价执行。
2、挖掘外运土方，不论运距远近，按元/M3包干价执行。
3、场内回填一般土，按元/M3包干价执行，回填种植土，按元/M3包干价执行。
4、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。
（二）工程总造价：经双方确定本合同全部工程造价暂定为人民币万元，大写。
（三）开工日期：年月日；竣工日期：年月日；合同工期总日历天数天。若发生了不可预见或不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第三条工程质量及技术要求
本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定：
1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。
2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏工期保证措施。
3、建筑废渣清运要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走，不得遗漏、(禁止)填埋建筑碎块和垃圾，完成后，要求场地标高在原庄点的室外地坪，并及时配合甲方准
确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。
4、土方工程施工完成后要求坑底平整，地基无机械碾压或外力扰动；表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于±5CM；边角齐整且放坡符合要求。并及时配合甲方准确测量完成后的高程。
5、及时完成工程资料，计量文件、签证单等，按规范整理归档保管，竣工资料为1式套。
第四条工程价款结算
（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同的工程量是暂定数量，工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算，双方核定签认后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。
（二）工程价款结算与拨付办法：
结算完毕且乙方向甲方完整移交竣工资料后，甲方一次性付至结算总金额的%，剩余尾款个月内付清或以甲方所建项目的房屋按市场价抵顶工程款。
第五条双方责任
（一）甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。
3、甲方负责放线定位，并提供高程基准点。
4、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。
5、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
6、工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。
7、不按合同规定拨付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的‰支付滞纳金。
（二）乙方责任
1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。
2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工。合同签订后三日内，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。
3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，应遵守银川市相关城管、交通、市政环卫管理规定，如有违犯甲方不承担任何责任。乙方自行协调处理相关事宜。
4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场，并承担本工程总价款20％的违约金。
5、乙方应保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方元，工期每落后一天，甲方罚扣乙方元。
6、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。
7、乙方应严格遵守《工程现场管理办法》，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交仲裁委员会申请仲裁。
第七条附则
（一）本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。
（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条附加条款
1、
2、
3、
4、
5、。
甲方：（章）乙方：（章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
签约时间：年月日签约时间：年月日
土方工程施工合同(篇5)
委托拆迁及土方工程承包合同
甲方(发包方：乙方1(承包方：乙方2(承包方:
甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规和宁夏回族自治区的有关规定，为了明确双方权利、义务，经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行。
第一条承包工程范围
（一）工程名称：拆迁清运、土方开挖及回填工程。（二）工程地点：。（三）工程范围和内容：本工程所有地上附着物拆迁清运及土方的开挖、运输、回填。
（四）全部工程合同造价：
1、本工程所有地上附着物（包括两幢楼房及周围所有平房和其他场地内的所有附着物、堆放物等），拆迁工程量约8000平方米，拆迁包干合同价款为80000元。
2、本工程土方开挖单价每立方米11元，最终以甲方确认的实际开挖工程量计算总价款。
3、本工程的土方回填单价每立方米11元，最终以甲方确认的实际回填工程量计算总价款。
4、以上1～3条款的工程价款为一次性包干价（包括拆除地上附着物、清运建筑废料、垃圾、开挖、回填、运输、堆放物的费用及城管、市政、环保、卫生、拆迁许可等相关部门需办理手续的费用，同时本价款包括机械、燃油费、垃圾安置费等一切费用），不再计取任何费用。
1
第二条工程期限
开竣工日期：以上三项工程开工时间由甲方总监决定，甲方派单及图纸交予乙方，乙方应严格按照甲方的要求如期完工。
第三条双方责任
（一）甲方责任：
（1）甲方确保施工用地具有合法使用权。
（2）组织审定施工组织设计或方案，办理中间交工工程验收手续，负责签证，对工程进度质量进行监督，组织竣工验收。
（3）按合同约定支付工程款。（二）乙方责任：（1）乙方不得转包工程。
（2）严格按照审查后的施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量，保证工程进度，按甲方派单规定的时间内完工。基地坑的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。乙方必须与工程总包方积极协助配合，机械挖土时距设计基底先预留mm厚土，此mm厚土由施工总包单位派人配合，人挖机运，严禁超挖。
（3）保证遵守工地规章制度及甲方有关文明施工的规定，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，保证施工道路畅通。
（4）组织好安全文明施工，施工中出现的一切工伤安全事故及因乙方原因造成其他单位、人员的安全事故，均由乙方自己负责。开工前，乙方应做好本单位工作人员的安全思想和安全注意事项的教育工作，未经安全教育的，不得进入施工现场，并做好交底记录。进场施工时必须做好安全文明施工工作。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和有关安全管理制度，应加强操作人员的安全教育，提高安全意识。执行安全施工规则，施工
2
人员必须有相应资质，施工现场必须具有安全生产的条件，应按机械操作要求进行施工。严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项及安全标准组织进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。凡在工程施工中有不文明施工行为（包括野蛮施工、不服从甲方工程管理要求、随地便溺等行为）的视为违约行为，每发生一起向甲方交付违约金贰仟元，如造成工期延误或经济损失的，甲方有权追偿直至终止合同。违约金、罚款可从乙方工程款中扣除。
乙方如调整人员应及时通知甲方。由于乙方安全措施不力、违章操作造成机械损坏或人员伤亡事故的相关责任和因此发生的费用，由乙方承担，甲方不承担任何责任。
（4）及时向甲方提供开工通知书，编制施工组织设计或方案、施工进度计划表，施工平面布置图，工程统计报表以及工程事故报告。
（6）拆迁清运的建筑垃圾及开挖出的土方由乙方转运并自行寻找堆放地点（施工现场现堆放的土方、砂石、垃圾由乙方义务运走，不计算工程量），因倾倒垃圾、土方发生的费用由乙方承担，此费用已含在合同单价内，不另行计算。若工程需要用土方，乙方应按甲方要求将土方堆放至指定地点。
（7）乙方在施工过程中发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时通知工地甲方负责人并采取相应措施。如遇到楼基础等障碍物无法挖运应及时通知工地甲方负责人。
（8）乙方土方挖完后须经设计、建设（监理）、质监站及甲方检查符合要求后方为合格；否则应自行承担整修、返工费用。
（9）乙方施工中发现文物、古迹等应立即报告甲方。
（11）施工过程中若发生第三方（如被拆迁人）阻拦、妨碍施工等事件的，则由乙方自行负责处理，并承担费用，甲方对此不承担任何费用。
第四条工程价款、预、结算办法
3
土方工程施工合同(篇6)
合同编号：水标合同字[____]第____号
项目名称： 甲方：
乙方： 签订地点：
签订日期：____年____月____日
有效期限：____年____月____日至____年____月____日
依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，以及水利部水利标准化工作有关管理规定，合同各方就以下内容经协商一致，订立本合同。
一、工作要求
1、甲方指水利部或其授权机构;主管机构为水利部国际合作与科技司，主持机构为水利部有关业务司、局。
2、乙方指由各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的项目承担单位或主编单位。
3、标准编制工作应按合同约定的工作程序和时间要求，遵照《水利标准化工作管理办法》的规定实施，其工作内容见附表二，标准的技术内容应符合审定的编制工作大纲要求，以乙方提交符合甲方要求的报批文件为合同标的。
4、标准宣贯培训工作应按合同约定的计划和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为合同标的。
5、标准专题项目应按合同约定的工作内容和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的专题项目成果为合同标的。
6、乙方应按照合同规定时间，将标准编制工作大纲、征求意见稿、送审稿和报批稿提交甲方，并通过水利科技信息网等媒体向社会公布。
7、在合同执行过程中，乙方应在每年4月30日前，向甲方(主管机构和主持机构)书面报告上年度计划执行情况和下年度工作计划(含工作进度、存在问题、经费使用情况等)。
8、合同各方应加强项目经费的管理，乙方严格遵守水利前期工作投资计划管理办法、经费使用要求和国家财经制度的有关规定，专款专用。
9、其它要求(根据项目性质列出项目实施工作条件和要求、方式、协作事项等其它内容)。
二、合同各方的义务和权利
1、合同生效后，甲方应按合同约定向乙方拨付补助经费。
2、乙方应按合同的约定，按阶段向甲方(主管机构和主持机构)提供项目成果。
3、编制标准的进度拖延一年以上时，若主持机构无正当理由，主管机构可采取更换主持机构等处理措施。
4、当项目涉及保密问题时，合同各方应按国家有关规定，履行保密义务，承担相应责任。
5、发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，经双方同意，可以解除本合同。
6、合同终止，乙方应及时返还剩余经费。
三、解决合同纠纷的方式
执行本合同发生争议，由合同各方协商解决。协商不成，合同各方同意由北京市仲裁委员会仲裁。
四、合同金额及付款方式
合同金额(大写)：
付款方式：一次付清
五、其它
1、本合同经合同各方签字、盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，由合同各方协商解决。
3、本合同一式十份，主管机构六份，主持机构、项目承担单位或主编单位各两份。
土方工程施工合同(篇7)
发包方(以下称甲方)：_________________________
承包方(以下称乙方)：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条、工程项目
一、工程名称：_____安装工程
二、工程地点：_____
三、承包方式：包工、包机械、包安全
第二条、工程期限
合同工期总日历天数_____天
第三条、工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组(一组_____块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方_____日内支付相关工程费用.
第四条、甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_____cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。
第五条、安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条、奖惩责任
1、如_____月_____日前安装达到_____光伏板安装，则按_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的_____%向守约方支付违约金。
第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条、附则
本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，自双方代表签字。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
电话：______________________电话：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
土方工程施工合同(篇8)
甲方：（发包方）_______
乙方：（承包方）_______
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、法规和规章，甲、乙双方本着公平、公正、公开、互惠、互利的原则，为明确双方各自的责任，保障双方的合法权益，经双方共同协商，签订本土石方工程合同。
一、工程名称：______________。
二、工程地点：______________。
三、承包范围：______________。
由甲方提供施工图所示范围，土石方挖、运及爆破，余土外运至甲方指定渣场，并按渣场管理堆放。
四、合同价款：
本合同采用单价包干合同，其单价为：
1、地下室综合单价：_______元/m3（地下室指±0。00以下部分）
2、场平综合单价：_______元/m3
五、工程量确认：
土石比例及土石方量最终按建设单位签认为准。
六、工期要求：
总工期为_______天。（按合同签订之日起计算）
七、质量要求：
严格按图纸要求及施工技术交底单施工，场地平整必须达到±10cm以内。
八、甲方责任：
1、施工中的安全管理，要求乙方严格按交底进行操作，遵守国家的安全生产法，甲方有权对乙方安全进行监督检查，对乙方违反操作规程的人员有权责令停止作业，并下达整改通知单，责令乙方限期整改，严重的清退出工地，由此造成的损失由乙方全部负责。
2、甲方积极配合乙方，协调有关工程边界、量的确认。
3、甲方负责在工程完工后，给乙方进行工程款的结算办理。
九、乙方责任：
1、施工前，组织施工人员进行安全教育，进行技术交底及施工中应注意的问题。
2、组织好施工的管理和进度安排，保证工期的顺利完成。
3、服从甲方现场管理的'有关规定，并服从甲方管理人员的指挥。
4、施工作业所发生的伤人、损害已完工程、设备等，所有责任及费用由乙方负责。
5、乙方必须按规定与作业人员签订用工合同，必须按时足额支付民工工资。
6、乙方如有违反上述条款及相关法律规定造成的损失由乙方负责赔偿。
十、安全生产责任
1、乙方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制订好保证安全的“三大措施”（组织、技术、安全措施），并严格按照所制订的方案进行施工。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律、法规，遵守国家行业及公司有关安全施工，文明施工的规定。遵守甲方现场的各项规章制度，服从甲方安全管理指挥。
3、乙方工程人员必须持有效身份证件及时报甲方备案，且无妨碍工作的病症，否则不得参加工作。凡已登记的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。
4、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工员掌握工程特点及施工安全措施。
5、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。
6、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年和有职业禁忌的人员进行施工作业。
7、乙方应对工作地段采取的安全技术措施，工作班人员状态及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当，违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的均由乙方承担所造成材的经济损失及法律责任。
8、因乙方的责任造成的人身伤亡，设备损失、火灾、环境破坏等灾难性事故造成的经济损失，一切责任由乙方承担，并赔偿相关方的财产损失。
十一、付款方式：
工程款支付：乙方完工后经甲方组织相关单位验收合格后，乙方结算经建设单位审核付款后10个工作日之内支付。
十二、本合同甲、乙双方签字后生效。
十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
十四、其它：
本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：______乙方：______
法定代表人（签字）：______法定代表人（签字）：______
委托代理人：______委托代理：______
签订日期：______年______月______日签订日期：______年______月______日
小编精心推荐