买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　如今，公众法律意识日益增强，合同在专业合作中扮演着重要角色。在拟定合同时，我们需要关注一些关键问题。以下是小编整理的买卖合同内容的一般范本，供大家参考，希望能对有需要的朋友有所帮助。

〖一〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　采购方(以下简称“甲方”)：

　　法定代表人：

　　营业执照号码：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　供货方(以下简称“乙方”)：

　　法定代表人：

　　营业执照号码：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　根据《中华人民共和国合同法》及甲乙双方交易意愿的要求，经双方协商一致，签订本物料采购简易合同。

　　一、规格、数量及供货时间：

　　1、规格：_____________________________________________。

　　2、数量：_____________________________________________。

　　3、供货时间：_____________________________________________。

　　二、质量要求：

　　依据_______________、_______________检验合格。

　　三、供货地点与供货方式：

　　1、供货地点：_____________________________________________。

　　2、供货方式：_____________________________________________。

　　四、付款方式：_____________________________________________。

　　五、不合格品处理方式：

　　退货，由供方承担一切损失。

　　六、违约责任：

　　1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的______%的.违约金。

　　2、乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的______%的违约金。超过______天以上，______天以内未交货的，须向甲方支付合同金额的______%的违约金。

　　3、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的______%的违约金。

　　4、乙方超过交货时间______天仍未能交付货物的，须向甲方支付合同金额的______%的违约金，且甲方有权解除合同。

　　七、争议处理方式：

　　签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向______________所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

　　八、其它

　　本合同正本______份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执______份。合同自签字之日起即时生效。

　　本合同未尽事宜，由双方协商处理。

　　甲方（盖章）：

　　法人代表：

　　签约代表：

　　签约时间： 年 月 日

　　乙方（盖章）：

　　法人代表：

　　签约代表：

　　签约时间： 年 月 日

〖二〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　购货单位：_______________________(以下简称甲方)

　　供货单位_________________________(以下简称乙方)

　　第一条 其产品型号、厂家、封装、单价、总价等，是否原装、是否无铅如下所列：

　　是否原装：__________ 是否进口：__________ 是否无铅环保___________

　　第二条 产品包装规格_____________________________

　　第三条 验收方法_____________________________________________________________

　　第四条 货款付款及结算办法___________________________________________________

　　第五条 交货规定

　　1、交货方式：_______________________________________________________________

　　2、交货地点：________________________________________________________________

　　3、交货日期：________________________________________________________________

　　4、运输费：_____________由____方承担

　　5、甲方应向乙方支付的货品总价：合计__________________________(人民币/美元)

　　第六条 经济责任

　　1、乙方应负的经济责任

　　（1）产品型号、品牌、封装、批号、质量不符合本合同规定时，甲方同意使用的，按质论价。不能使用的，乙方应负责保修、包退、包换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总价值的万分之____计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　（2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应按数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要乙方不能交货，侧乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_____%的罚金。

　　（3）产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不付合同规定包装价值____%的罚金付给甲方。

　　（4）产品交货时间不付合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总价值万分之_____的罚金。

　　（5）乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

　　2、甲方应负的经济责任

　　（1）甲方如中途变更产品型号、品牌、封装、批号、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_____%的罚金。

　　（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同收货。

　　（3）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之____的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。

　　（4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_____的'罚金。

　　（5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之____计算付给乙方，作为延期罚金。

　　（6）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

　　第七条 产品价格如需调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之_____作为罚金付给甲方。

　　第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分主销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方需向对方偿付注销合同部分总额_____%的补偿金。

　　第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方需变更产品型号、品牌、封装、批号、质量、包装时，应提前_____天与甲方协商。

　　第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第十一条 甲、乙任何一方如因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或着部分免于承担违约责任。

　　第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十四条 本合同在执行期间，如协商，另订附则附于有未尽事宜，得有甲、乙双方本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十五条 本合同一式_____份，由甲、乙双方各执正本一份、副本_____份。

　　甲方：_____________________(盖章)

　　负责人：___________________

　　地址： _______________________________

　　电话：__________________________

　　_______年______月_______日

　　乙方：______________________（盖章）

　　负责人：____________________

　　地址：_____________________________

　　电话：__________________________________

　　年_______月_______日

〖三〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　甲方(采购方)：

　　乙方(供货方)：

　　为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定签订本合同并共同遵守。

　　一、货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、数量、金额

　　序号货物名称规格型号单位数量单价总价备注

　　合计金额(大写) 人民币 ( 小写￥： )

　　二、质量要求技术标准、乙方对质量负责的条件和期限

　　2.1、乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，并承诺为甲方提供符合或高于国家标准的服务。;

　　2.2、乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的、全新的、未经使用过的，并完全符合甲方在采购时提出的工作要求。

　　2.3、乙方提供产品安装、调试、维修等服务，并保证安装安全，使用后工作正常。

　　2.4、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，乙方不负免费保修的责任，但乙方应按照或比照合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由甲方负责。

　　三、交货地点、方式：

　　4.1交货地点： 。

　　4.2乙方负责免费将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

　　4.3货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

　　四、包装标准、包装物的供应与回收：

　　4.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

　　4.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

　　4.3包装物回收： 无 。

　　五、验收标准、方法及提供异议期限：

　　5.1开箱检验时双方皆应派人员参加。甲方组织验收或甲方委托质检部门验收，费用由甲方自理。

　　5.2具备乙方提供的说明书或产品介绍所列的全部功能及技术参数

　　5.3验收内容包括：装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书、数量、外观、调试性能、技术参数情况、各种说明资料、质量合格证明及其它应当随箱的技术资料;

　　六、随机备品、配件工具数量及供应办法：

　　乙方应向甲方交付所有随机配件、附件、随机清单等。乙方保证向甲方提供的技术资料包括全部中文版本是清晰的、正确的、完整的.。

　　七、结算方试及期限

　　7.1结算方式：采购单位按国库管理规定自行支付。

　　7.2结算期限：

　　7.2.1国库集中支付的单位：无预付款、货物安装、调试并经验收合格后一次性付清。

　　7.2.2非国库集中支付的单位：无预付款、货物安装、调试并经验收合格后一次性付清。

　　7.2.3其他：无预付款，货物安装、调试并经验收合格后一次性付清。甲方 个工作日内填写《政府采购货物、工程、服务验收结算书》并通知单位财务办理支付。

　　7.3乙方在收到货物后的三个工作日内开具发票给甲方。

　　八、售后服务承诺：

　　乙方应全面履行招标文件规定的服务要求及投标文件中的各项承诺，乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任何第三方。

　　九、货物所有权自交付时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，货物所有权属于乙方所有。

　　十、违约责任：

　　10.1逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同总金额的1‰支付违约金。

　　10.2逾期超过 天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，由乙方按采购合同的 赔偿

　　10.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国民法典》议定。

　　十一、不可抗力事件处理：

　　11.1合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

　　11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并送达有关权威机构出具的书面证明。

　　11.3不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

　　十二、合同争议解决方式：

　　因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，或者依法向合同签订地点的人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项：

　　13.1在合同执行过程中甲、乙双方必须严格遵守双方确认后的价格及其他有关条件。

　　13.2本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。如协商不成，按双方合同争议解决方式解决。

　　13.3合同内容如国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

　　13.4其他：

　　十四、合同生效及其他：

　　14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后，自签订之日起生效。

　　14.2本合同壹式 贰 份：甲方、乙方各执 壹 份，具有同等法律效力。

　　甲方乙方

　　单位名称(章)：

　　单位名称(章)：

　　单位地址：

　　单位地址：

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期： 年 月 日签订日期： 年 月 日

　　签订地点：

〖四〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　合同编号：

　　签订地点：

　　卖方（以下简称甲方）： 住所：

　　证件名称及号码： 联系电话：

　　代理人： 身份证号码： 联系电话：

　　买方（以下简称乙方）： 住所：

　　证件名称及号码： 联系电话：

　　代理人： 身份证号码： 联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定和旧机动车现状及交易的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

　　第一条 旧机动车基本情况

　　车主名称： ；车牌号码： ；

　　厂牌型号： ；初次登记日期： ；发动机号： ；

　　车架号： ；养路费缴付有效期从 至 ；最近一次年检时间： ；行驶公里数： ；车辆使用性质：客运、货运、出租、租赁、非营运、其他，其他状况：

　　第二条 车辆交易约定事项

　　1、经法定评估机构评估后，甲乙双方确认的交易车辆价款为人民币 元，大写： （不含税费）。付款方式：乙方应于 年 月 日在 （ 地点）同甲方当面验收车辆及审验相关文件无误后，于 年 月 日以（现金、支票、汇票）的方式向甲方支付车款的 %，计 元；待交易车辆过户转籍手续办理完成，且车辆及其证件交付完毕之日起 日内，支付交易车辆的所有余款，计人民币 元，大写： 。

　　2、甲方应在收到第一笔车款之日起 日内交付车辆及相关证件，并协助乙方办理完车辆过户、转籍手续。相关证件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、车辆购置附加费凭证、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴付凭证、机动车辆保险单、销售旧机动车委托书、其它证件 ，证件总计 件。

　　3、车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为：

　　第三条 双方权利义务

　　1、甲方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关可以上路或交易的规定，能够依法办理过户、转籍手续。

　　2、甲方保证向乙方提供的'相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。

　　3、 年 月 日之前，该车所产生的所有税金、规费和路面风险、刑事、民事等法律责任由甲方承担； 年 月 日之后，该车所产生的所有税金、规费和路面风险、刑事、民事等法律责任由乙方承担；

　　4、乙方应按照约定时间、地点与甲方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。

　　5、甲方收取车款后，应出具收款凭证。

　　6、乙方应持有效证件与甲方共同办理车辆过户、转籍手续。

　　7、车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责处理，并承担相应的法律责任。

〖五〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　甲方（出让人）：

　　身份证号：

　　电话：

　　乙方（受让人）：

　　身份证号：

　　电话：

　　甲方、乙方在充分协商的情况下就二手车买卖达成以下协议，供双方遵照执行：

　　一、买卖标的物1、甲方将其拥有产权的一辆牌号_________（车辆型号：_________；发动机号：_________）出售给乙方，乙方确认所购车辆的目前实际状况，不得以车况为由要求退车。乙方确认同意购买第一款所述甲方车辆。2、随车附带的备胎、修理工具一并转让给乙方，甲方为车辆上的保险也转让给乙方，甲方协助乙方办理保险改签手续。

　　二、该车作价人民币_________元（大写_________圆整），以上价款含整车及附带物品和保险权益转移。

　　三、付款方式及时间：1、付款方式：2、付款时间：_________年_________月_________日。

　　四、_________年_________月_________日，甲方将该车的各种有效手续（1、行驶证；2、年票；3、保险单；4、车船税发票复印件）移交给乙方。

　　五、在_________年_________月_________日（含当天）前因该车引起或发生的'债权债务、车祸事故的法律责任、经济责任由甲方承担。在_________年_________月_________日（含当天）后因该车引起或发生的债权债务、车祸事故的法律责任、经济责任概由乙方完全承担。

　　六、甲方协助乙方于_________年_________月_________日办理过户等相关手续。过户等其它办理手续需要交纳的费用均由乙方承担。当该车从甲方名下过户到乙方名下，买卖双方输完移交手续后，本协议即履行完毕。

　　七、本协议未尽事宜，双方协商签订补充协议。

　　八、履行本协议发生争议，双方应友好协商解决，协商不成提交市区人民法院裁判。

　　九、本协议一式贰份，甲乙双方签字生效，甲方、乙方各执一份。

　　十、其它：______

　　甲方：

　　乙方：

　　_________年_________月_________日

　　_________年_________月_________日

　　签订地：市区

〖六〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

〖七〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，就甲方聘用乙方为_____为公司出纳一职，根据相关规定，双方自愿签订如下试用期协议：

　　　　一、财务主要工作职责

　　（1）编制财务计划，合理有效的分配、使用资金。

　　（2）对公司各种成本费用进行监督，考核和分析，以求公司节支降耗提高经济效益。

　　（3）建立健全经济核算制度，利用财务指标进行经济活动分析，洞察公司发展趋势。

　　（4）承办董事长或总经理交办的其他重大财务事项。

　　（5）按照国家财务制度认真填制会计凭证，登记会计帐薄，编制会计报表，做到手续完备，数字准确，帐目清楚。

　　（6）定期检查公司财务收入，成本费用，利润工作的'执行情况，发现问题，挖掘潜力，向公司提出合理化建议。

　　（7）妥善保管会计凭证，会计帐薄，会计报表和其他会计资料。

　　（8）协调与工商、财税、银行等有关部门的工作。

　　　　二、协议期限

　　协议试用期____个月（ 年 月 日至 年 月 日）。试期后，考核合格且双方协商同意，乙方愿意继续合作，必须签订书面劳动合同书；若乙方不继续合作，双方的协议在试用期后即行终止。

　　　　三、工资待遇

　　经协商，乙方工资待遇为月薪 元。

　　　　四、甲乙双方权利和义务

　　1、协议试用期间，甲方有权酌情安排乙方培训、学习，要求乙方随叫随到，并保持通讯畅通。乙方有义务参加甲方组织的相关学习培训活动。

　　2、乙方在协议试用期内必须遵守国家法令和甲方各项规章制度，如有违反甲方可立即解聘乙方，严重违法乱纪者，交公安机关处理。

　　3、乙方在协议试用期内，有严重失误或给甲方带来较大的经济或财产损失者，甲方有权要求乙方赔偿损失，通常按进货价全价（可按每年 15％折旧）或按零售价的 70％赔偿，并有权辞退乙方。

　　4、如甲方发现乙方实际个人情况（包括各种证件）与其个人简历资料不符时，甲方有权辞退乙方，并扣除乙方工资、奖金、岗位补贴及技术补助等作为对甲方欺骗的惩罚。

　　5、乙方必须遵守甲方的《公司管理规定》，在受约束的同时享受等同员工惩罚和奖励，福利除外。

　　6、乙方在试用期间，应注意自身安全，乙方未享受各项保险和福利。

　　　　五、解除、变更、续签协议条款

　　1、协议试用期间每个月进行1次考核，技能较差者，可考虑降低工资聘用或无条件解聘。

　　2、协议试用期结束后，经考核合格者，甲、乙双方可签续聘协议或合同，如考核不及格，则无条件解聘。

　　3、双方在协议试用期内均有解除协议的权利，但必须提前一周通知对方，并办妥工作移交手续和物品交接事宜，方可解除本协议，方能核算薪资，否则无薪。

　　4、经双方协商，如乙方在与甲方签订本协议后工作不满3个工作日提出解除本协议，甲方不支付乙方工资；工作满3个以上工作日后提出解除本协议，甲方按实际工作天数支付乙方工资，工资在乙方办理好相关手续后，3个工作日内甲方按实际工作天数支付乙方工资（可到出纳处领取或打入乙方指定的帐号）。

　　5、如乙方未经甲方同意（未办好离职手续）自动离职，甲方则视乙方为自动放弃工资及其它补贴处理。如涉及到甲方财产损失，将追究其本人的经济和法律责任。

　　　　六、 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字（盖章）后即生效。

　　甲方签字（盖章）：

　　代 表 ：

　　乙方签字（盖章）：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　签订日期： 年 月 日

〖八〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　甲方：成都__投资管理有限公司

　　乙方：________________________

　　身份证号：______________________________________

　　乙方的岗位为：_______________________

　　我公司所有员工的录用试用期为一个月，试用期满后未达到公司试用标准的'员工，需对以下条款进行选择：

　　1. 延长试用期

　　试用期满后未达到公司要求的员工与公司协商决定后，自愿延长试用期时间。甲方聘用乙方为延期试用期的时间为_______个月，自_________年_____月______日起至_______年_____月_____日止。经双方平等协商，以共同遵守。

　　2. 离职

　　试用期满后未达到公司要求的员工自动离职。

　　注：本协议的最终解释权归成都__投资管理有限公司所有。

　　乙方：（签字）

　　签订日期：

〖九〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　甲方：________________

　　乙方：

　　乙方授权甲方试用乙方的 软件产品，双方本着诚实信用的原则签订本协议。

　　1． 本软件产品受中华人民共和国版权法的保护。用户获得的只是本软件产品的试用权。本软件产品的版权归乙方所有，受到试用版权法及其他知识产权法及条约的保护。

　　2． 乙方免费提供试用版软件给甲方使用，试用期内不收费用。

　　3． 在签订试用协议后，乙方将（远程）指导甲方安装、调试。

　　4． 甲方不能以任何理由对乙方提供的软件进行破解、反编译等窃取乙方软件技术资料的操作，否则视为对乙方的侵权。

　　5． 甲乙双方签订软件试用协议后，乙方免费为甲方提供技术支持，主要形式为通过接听电话、Email、QQ、MSN交流。

　　6． 使用本软件产品的试用版本由甲方承担风险，在适用法律允许的最大范围内，乙方在任何情况下不就因使用或不能使用本软件产品的试用版本所发生的特殊的、意外的.、直接或间接的损失承担任何责任。

　　7． 软件试用期满，甲方可以选择与乙方签订合作协议或购买乙方的正式软件，否则甲方必须彻底删除乙方提供的试用版软件及其备份。

　　8． 甲方不得以任何形式将乙方产品提供给第三方。

　　9． 对任何违反以上约定，造成受害方损失的，乙方有权有追究甲方法律责任。

　　10． 试用期满，本协议自动终止。

　　11． 本协议一式两份，双方各执一份。双方在本协议上签字盖章，本协议生效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　日期： 日期：

　　编号：

〖十〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　协 议

　　甲方：

　　乙方：XX医院 科室

　　为了使先进的医疗设施设备更好地造福患者，甲、乙现就某某医疗设施设备之使用达成如下约定：

　　一、 甲方提供给乙方某某设施（设备等） 套（台），其规格型号为： ，产品配置为： 。甲方确保其所提供的设施（设备等）及配套设施、试剂等符合国家质量标准，依法拥有医疗相关器械注册许可证，并拥有完整的知识产权。

　　二、 甲方负责对该设施（设备等）安装、调试及正常使用以及维修、维护，并承担相关费用。

　　三、 甲方负责对乙方工作人员进行操作培训，直至乙方人员完全能够使用该设施（设备等）为止。

　　四、 甲方以优惠价向乙方提供相关试剂或其他相关维持本设施（设备等）正常运作的相关消耗品。

　　五、 乙方在甲方的指导下对该设施（设备等）进行日常使用，包括提供与该设施（设备等）相匹配的场所，配备相应人员进行操作。该设施（设备等）因产品自身缺陷、安装调试之失误或火灾、水患等因素造成的损坏之后果，乙方不承担责任。

　　六、 试用期内，乙方使用该设施（设备等）的收入，归乙方所有。双方均明确认为该收入系为维持该设施（设备等）日常运作之所需，并非乙方盈利所得。

　　七、 因使用该设施（设备等）所造成的医疗纠纷由甲方负责，乙方负责协调。

　　八、 甲方因违反上述第一条之约定而造成的'纠纷概由甲方负责，甲方赔偿乙方的损失，并同时承担违约责任，支付给乙方违约金 万元。因本条前述原因，乙方有权随时终止本协议。

　　九、 本设施（设备等）试用期为__年，自 起至 止。期满后该设施（设备等）归由乙方所有，或双方协商决定该设施（设备等）之所有权归属。

　　十、 因本协议而产生的纠纷，由乙方所在地法院管辖。

　　甲方：

　　乙方：XX医院 科室

　　年 月 日

〖十一〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　买方（甲方）：______________

　　卖方（乙方）：______________

　　经______教育局批准，由______教育局招投标分中心对______________进行单一来源采购，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章的规定，就乐器的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

　　第一条标的、数量、价款

　　1．乐器名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、价款

　　第二条质量标准_____按现行的国家标准执行。

　　第三条验收

　　1．验收方式

　　甲方在乙方交货时当场验收；

　　2．甲方应对乐器名称、产地、商标或品牌、规格型号、生产厂家、颜色、数量予以当场验收。

　　3．对质量有异议的，双方委托国家相关专业机构进行鉴定。

　　第四条交付方式乙方在_____年_____月_____日前送到甲方指定的地点：______________。

　　第五条搬运费用

　　搬运费用由乙方承担。

　　第六条支付方式

　　乙方交货后，经甲方组织人员进行验收合格后，付至合同价的100%。

　　第七条售后服务

　　1．自开具销售凭证之日起，保修期限_____年。

　　第八条违约责任

　　1．乙方必须按照本合同书所规定的工期，准时交付甲方使用，否则，每拖延一天，乙方须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方；

　　2．甲方必须按照本合同书所规定的`时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方；

　　3．若遇到不可抗力（如地震、台风等）的因素或非乙方原因而引起的工期延误，属于免责条件。

　　第九条合同争议的解决方式

　　因本合同发生的争议，由双方当事人协商或调解解决；依法向人民法院起诉。

　　第十条合同生效

　　本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，县教育局招投标中心壹份，经甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

〖十二〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律规定，甲乙双方本着公平、诚信、自愿的原则就店面转让事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

　　一、转让标的：甲方愿将独资设立，坐落_________________，转让予乙方经营。

　　二、本件转让价格及其计算标准：

　　(一) __国__全部生财器具，存货作价为人民币_______元。生财器具及存货另列清册交分别标明价格。

　　(二)上列生财器具，存货经盘点如有增减变化数量，则依清册所记载价格，增减给付现金。

　　(三)甲方应收未收款约计_________元(详移交清册)，悉数由乙方承受，不另计价。惟乙方应承受甲方对外所欠一切债务(详移交清册)。

　　三、付款办法：于签订本契约的同时，乙方交付甲方______元其余款于点交完讫之日一次付清。

　　四、点交日期及地点：双方订定________年_________月___日为点交日期，并定于__现场为点交地点。

　　五、特约事项：

　　(一)本件点交以前，所有甲方对外所欠一切债务，概由乙方承受教育，并由乙方将营业承受承担债务的情况通知各债权人。点交前所积欠一切税捐、水电费用、房租、员工薪资亦同。

　　(二)商号名称或延用原名称，或变更名称，悉依乙方自便，甲方不得置同。甲方并应协同乙方办理商号变更登记手续，不得借故推辞。

　　(三)商号现承租坐落___________________________的.租赁权，由甲方让与乙方，并由甲方负责出租人与乙方办理续租_________年，与乙方另行换立租约，如出租人不允许续租或要求增加租金或提出其他条件，致乙方受害时，甲方应负赔偿责任。

　　六、违约处罚：任何一方违反本契所列各条情形之一，即视违约论，对方有权解除契约。如系乙方违约，愿将已付款项，任由甲方没收若系甲方违约，则应按所收的款项加倍返还以为违约处罚。若有其它损害，仍得请求赔偿。

　　七、甲乙双方应各觅保证人，对甲乙双方的违约对他方应负赔偿责任，愿各负连带赔偿之责。

　　八、本契约一式四份，由甲乙双方及保证人各执一份为凭。

　　立契约书人

　　甲方：_______________________

　　保证人：_____________________

　　乙方：_______________________

　　保证人：_____________________

　　___________年______月______日

〖十三〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲、乙双方经过友好协商，并根据《中华人民共和国合同法》，就买卖花草苗木事宜达成本如下协议：

　　一、花草苗木内容

　　1.甲方按照乙方提出的要求，提供如下花草苗木：

　　2.双方应依据《中华人民共和国合同法》及有关法规对苗木花草根叶进行严格审查，如不符合有关法规，乙方有权要求调换。

　　　　二、付款条件

　　双方同意花草苗木采取先送货后付费的原则，甲方应在______年____月____日前将上述苗木一次性送给乙方，乙方在苗木货到____周内付款给甲方，总付款额是人民币：(大写：____________)。

　　　　三、责任

　　1.甲方必须保证花草苗木成活质量，如果在____周内不能成活，则乙方有权拒绝付款。并要求甲方承担总金额百分之____的.赔偿责任。

　　2.如乙方未按时付款，迟延____天则按总金额百分之____罚款。

　　四、其他

　　1.本合同未尽适宜，将按照《合同法》由双方友好协商解决。

　　2.合同传真件与合同原件有同等法律效力。

　　3.本合同一式____份，双方各执____份，经双方代表人签字盖章后生效。

　　甲方：________________(盖章)乙方:________________(盖章)：

　　代表签字：________________代表签字：________________

　　______年____月____日

〖十四〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　甲方(供货方)：__________

　　乙方(购货方)：__________

　　乙方_______工程需要，向甲方购买木板专用材料，根据国家《民法典》等法律条规，本着友好合作及互惠互利精神，遵守诚实守信原则，现经充分协商，一直同意签订本合同，双方务必信守。

　　名称__________

　　规格型号__________

　　单位__________

　　数量__________

　　单价__________

　　总金额__________

　　备注__________

　　合计

　　一、以上价格均含运费，由甲方代运到乙方工地，乙方负责卸车及卸车费用，甲方交货的数量及质量以乙方单位验收，货到乙方后，乙方在甲方送货单上签字为准，所发货按实际发生里结算。

　　二、乙方需购的材料由甲方负责，随时送货，乙方必须提前7天告知甲方。特殊规格木材，乙方必须提前10天告知对方。

　　三、付款方式：_____________________。

　　如乙方没有按时支付货款，甲方有权利单方面终止合同，乙方依照货款总额按日_______%支付违约金，并在_______日内付清全部货款。

　　四、在未付清甲方货款并没有征得甲方同意的情况下，乙方不得向其他厂家购买同类产品，若购买同类产品视为乙方违约，乙方必须在_______天内结清全部货款。

　　五、乙方指定_______为收料员(身份证号码为______________电话______________)，为乙方接收材料的代表，本材料员的.签收，均为乙方的签收行为，所产生的一切后果均由乙方承担。

　　六、模板按使用说明书使用，质量按国家标准，起层、脱胶率5%，如超出5%，从货到工地之日起7日内书面通知甲方，30日内免费更换超出部分，过期概不负责。如乙方人为损坏，甲方概不负责。

　　七、如发生纠纷，由双方协商解决，如协议不成，向甲方所在地人民法院起诉、裁决。

　　八、本合同双方签字盖章即生法律效力，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：(盖章)__________

　　甲方代表人：__________

　　电话号码：__________

　　____年____月____日

　　乙方：(盖章)__________

　　乙方代表人：__________

　　电话号码：__________

　　_________年____月____日

〖十五〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　合同登记：

　　合同双方当事人:

　　出卖人：

　　注册地址：

　　营业执照注册号：

　　企业资质证书号：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　委托代理人：

　　联系地址：

　　身份证号码：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　委托代理机构：

　　注册地址：

　　营业执照注册号：

　　代理机构经当地房地产行政主管部门备案号：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　买受人：

　　【法定代表人】姓名：

　　国籍：

　　【√身份证】号码：

　　联系地址：

　　邮政编码：联系电话：

　　【委托代理人】姓名：

　　国籍：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

　　第一条 项目建设依据

　　出卖人以_________________方式取得位于__________________________________、编号为_________________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】【国有土地使用权证号】为

　　___________________________________________________.

　　该地块土地面积为_________________平方米，规划用途为_________________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月_____日。

　　出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】_________________.建设工程规划许可证号为________________，施工许可证号为__________________________________.

　　第二条 商品房销售依据

　　买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为_______________，商品房预售许可证号为______________________________.现售商品房备案机关为_______________，现售备案号__________________________________________.出卖人在签订本合同时，已向买受人出示上述国有土地使用权证（或其他有效用地证明文件）建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证和白蚁预防合同及出卖人的营业执照、开发资质证书等相关证件的原件或复印件。

　　第三条 买受人所购商品房的基本情况

　　买受人购买的商品房（以下简称该商品房，经有权机关批准的房屋所在层平面图见本合同附件一，房号以附件一表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：

　　第_______________【幢】【座】_______________【单元】【层】_______________号房。该商品房的用途为_______________，属_______________结构，层高为_______________米，位于所在建筑设计标高±0.000【地上】【地下】第_______________层。建筑层数地上最高_______________层，地下_______________层。

　　该商品房阳台为封闭式_______________个，非封闭式_______________个。

　　该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共_______________平方米，其中，套内建筑面积_______________平方米，公共部位共有分摊建筑面积_______________平方米（有关

　　公共部位位置及共有分摊建筑面积计算构成说明见附件二）

　　该商品房所在建筑采用的节能措施、指标见附件三。

　　第四条 计价方式与价款

　　出卖人与买受人约定按下述第_______________种方式计算该商品房价款：

　　1.按建筑面积计算，该商品房单价为（_______________币）每平方米_______________元，总金额（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾

　　_______________元整。

　　2.按【套】【间】【位】计算，该商品房总价款为（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千

　　_______________百_______________拾_______________元整。

　　3.按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_______________币）每平方米

　　_______________元，总金额（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百

　　_______________拾_______________元整。

　　4.___________________________________________________________________________.除上述购房款外，其他由出卖人代收的费用项目按以下标准、时间收取

　　___________________________________________________________________________ .

　　第五条 面积确认及面积差异处理

　　根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。

　　当事人选择按【套】【间】【位】计价的，不适用本条约定，双方可在附件六另行约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

　　商品房交付后，合同约定面积与产权登记面积发生差异，双方同意按以下原则处理：

　　1.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；

　　2.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中任何一项超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人书面提出退房之日起30日内将买受人已付款（含买受人向银行按揭贷款部分的本金及已支付利息，下同）退还给买受人，并按_______________%利率付给利息。

　　买受人不退房的，按以下方式处理：

　　产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。但共有分摊部分面积增加超过其合同约定面积3%的，买受人不承担超出3%部分的房价款。

　　面积误差比＝（产权登记面积－合同约定面积）/合同约定面积×100%

　　因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

　　第六条 付款方式及期限

　　如属预售商品房，买受人应当按时依约定将房价款存入到指定的银行预售款监管帐户上。监管帐户应当与办理商品房预售许可时申报的一致。

　　监管银行：______________________________

　　监管帐户：______________________________

　　买受人按下列第_______________种方式按期付款：

　　1.一次性付款_____________________________________________.

　　2.分期付款：

　　_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百

　　_______________拾_______________元整。

　　_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百

　　_______________拾_______________元整。

　　_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百

　　_______________拾_______________元整。

　　3.其他方式____________________________________________________________.

　　第七条 买受人逾期付款的违约责任

　　买受人如未按本合同约定的时间付款，按下列第_____________种方式处理：

　　1.按逾期时间，分别处理（不作累加）

　　（1）逾期不超过_____________日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，合同继续履行；

　　（2）逾期超过_____________日后，买受人在出卖人书面催告日后仍未支付应付款的，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之]率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。

　　本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

　　2.___________________________________________________________________________ .

　　第八条 交付条件与期限

　　出卖人应当在_______年月_______日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：

　　1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；

　　2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；

　　3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施；如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第___1___种方式处理：

　　1.买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任；

　　2.买受人同意接收，出卖人支付买受人（_____/_____币）_______/_______元违约金。

〖十六〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　卖方(以下简称甲方)：_________________________________________

　　买方(以下简称乙方)：_________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。

　　　　一、 基本情况：

　　1、 乙方购买甲方坐落在_________市_______________区

　　(县)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________号________号厂房______层，厂房建筑面积_____________平方米，并配套场地______________平方米，按房产证为准。

　　2、 土地使用权限为_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，实际年限按产权证。

　　3、 厂房区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到_________米内、北侧到__________米内。

　　二、 厂房价格及其它费用：

　　1、 厂房价格每平方米人民币______________________元(大写)，总价(含人民币土地价格)人民币_______________________________元(大写)。

　　2、 土地使用税费按国家有关规定由_______方每年支付给有关部门。

　　3、 乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________元(大写)。

　　三、 付款方式、期限及交房期：

　　1、 厂房总价分二次付清，签约日乙方支付定金人民币________________万元(大写)。

　　(1)________年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币__________________万元(大写);

　　(2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产权交易中心核发产权证之日为准)6日内一次性付清，在办理中产生的契税由乙方负责。

　　2、 以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍，如乙方逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿违约金给甲方，违约金按厂房和土地总价的10%计;若甲方不能办理土地、房产二证，或将土地、厂房抵押给任何第三方，则售房合同无效，甲方无条件全额退还乙方所有的购房款，并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金。

　　四、其他规定：

　　1、 甲方在办理好产权证后再给乙方协助办理产权过户手续，在办理中发生的所有费用契税、工本费等由乙方负责支付。

　　2、 乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业，但必须通知管理方，受让或承租方企业可以以本厂房地址进行工商注册。

　　3、 厂房内土地属批租，厂区内按现有的设施配套使用给乙方，未经有关部门同意，不得擅自搭建简易棚及房屋，甲方须协助乙方办理搭建秘备的简易棚手续。

　　4、 乙方所购房屋不得拆除，不得在其中举办高污染、高用电量的项目。

　　5、 乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法，恪守管理制度，照章纳税，按其交付各项规定费用。

　　6、 乙方使用的用电和用水增容量由乙方提出申请，甲方予以协助办理，增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。

　　7、 本合同未尽事宜由双方协商补充确定，与本合同具有同等法律效力。

　　8、 甲方在完成售房的全过程后，则乙方有权支配和使用该厂房，甲方无权干涉。

　　9、 本厂房的质量保修期为交付后一年内有效。

　　　　五、 本合同经双方代表签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、乙双方和执一份，房产管理局和公证处各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表( 签名盖章)： 代表( 签名盖章)： 电话： 电话：

　　签约日期： 年 月 日

　　签约地址：

〖十七〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　买方：___________________

　　卖方：___________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就石材产品买卖事宜达成协议如下：

　　第一条 产品名称、商标、型号、数量、金额，交(提)货时间及数量：

　　(注：空格如不够用，可以另接。)

　　第二条 产品质量要求：执行《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、石材乃天然产物，石纹及颜色可能有差异，另附产品样品，作为合同附件。

　　第三条 包装标准、包装物的供应与回收：________________________________________________。

　　第四条 交(提)货地点、方式________________________________。________________

　　第五条 验收方法：________________

　　第六条 付款方式及时间：双方约定以第________________种方式支付价款。

　　(一)签订本合同时，买方支付(定金/预付款)________________元(定金不得超过总价款20%)，交(提)货验收后一次性支付余款。

　　(二)________________。

　　第七条 违约责任：

　　(一)卖方违约责任：

　　1、卖方所交产品品种、型号规格、质量不符合合同规定的，如果买方同意利用，应当按质论价;如果买方不能利用的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。

　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________________%的违约金;迟延交货超过________________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。

　　(二)买方违约责任：

　　1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________________%的违约金。

　　2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的经济损失，已支付的定金无权要求返还。

　　(三)任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前________________天通知对方，征得同意，否则应承担违约责任。

　　第八条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由买卖双方协商解决或申请调解解决;协商或调解不成，按下列第________________种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁。

　　(二)向人民法院起诉。

　　第九条 其他约定事项：________________________________。

　　第十条 本合同自双方签字盖章之日生效，共一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

　　买 方 卖 方

　　单位名称(章)________________ 单位名称(章)：________________

　　单位地址：________________ 单位地址：________________

　　账 号：________________ 账 号：________________

　　电 话：________________ 电 话：________________

　　签订地点： 签订地点：

　　签订时间：_____年____月__日 签订时间：_____年____月__日

〖十八〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　上诉人（原审原告）：xxx

　　住所：xxx

　　法定代表人：xxx

　　被上诉人（原审被告）：xxx

　　住所：xxx

　　法定代表人：xxx

　　被上诉人（原审被告）：xxx

　　上诉人因买卖合同纠纷一案，不服xxx人民法院[20xx]大民初字第305号民事判决书，现提起上诉。

　　上诉请求：

　　1、请求二审法院依法撤销一审判决改判支持上诉人一审的诉讼请求。

　　2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。

　　上诉理由：

　　一、一审判决认定事实错误

　　1、一审法院对xxx有限公司通过银行给xxx股份有限公司的60000元汇款的认定有错误。

　　首先，上诉人与被上诉人并未在协议书中约定由第三人xxx有限公司代为偿还货款，也没有签订第三人代为偿还的补充协议，所以一审法院断定此60000元乃被上诉人给上诉人的部分货款毫无事实根据与法律依据。

　　其次，根据《合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同”与第八十四条“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意”的规定，而被上诉人并没有已经履行清偿货款义务的证据，也没有上述义务已转移给第三人承担的相关证据，法官仅根据推论就认定60000元为被上诉人给上诉人的部分货款，明显违背了“以事实为根据”的法律基本原则。

　　2、一审法院对货款59820元的性质认定有错误。

　　首先，被上诉人所提供的四份对账单的另一方为xxx集团湖南分公司，与xxx股份有限公司是两个不

　　同的公司，不符合证据的关联性标准。

　　其次，被上诉人所提供的四份对账单均是复印件，来源不明，真实性值得考虑；而且，仅凭对账单并不能就此认定59820元为xxx集团湖南分公司擅自扣除的税金，事实上，这59820元应为被上诉人向xxx集团湖南分公司所支付的货款，属于货款的一部分，只不过分开写出来罢了。而被上诉人所在账单上的签字页恰恰证明了被上诉人对59820元为被上诉人所欠上诉人的货款的一种认可。

　　再次，被上诉人所提供的四份对账单，最晚日期为20xx年12月份，而被上诉人的一审答辩状日期则为20xx年6月29日，即使被上诉人所提供的四份对账单是真实的，那么以此来要求抵销双方在20xx年4月30日对欠款149581.2的对账确认函，也已经过了诉讼时效。

　　二、一审判决适用法律错误

　　1、一审法院根据《民法通则》第一百一十二条第二款和第一百三十四条第（八）项规定，认定上诉人要求被上诉人支付逾期付款利息于法无据属适用法律错误。

　　根据特别法优于一般法的法律原则，如果《合同法》与《民法通则》就同一个问题都有规定的，应优先适用《合同法》。而本案属于典型的买卖合同纠纷，根据《合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”与第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”的规定，被上诉人应当支付上诉人货款112816.8的逾期利息。

　　2、一审法院对证据的审核认定适用法律错误。

　　首先，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条“在合同纠纷案件中，主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任；主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任”。被上诉人应当对合同的履行承担举证责任。在本案中，被上诉人并不能就已经清偿了上诉人的货款提供充分有效的证据证明，所以应该承担不能证明的后果。

　　其次，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条“当事人向人民法院提供证据?应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的?可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品”，第六十九条第四项“无法与原件、原物核对的`复印件、复制品不能单独作为认定案件事实的依据”，第七十三条“双方当事人对同一事实分别举出相反的证据但都没有足够的依据否定对方证据的人民法院应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认”。在本案一审质证中，被上诉人已对我方提供的证据4、证据5的真实性没有异议，而两证据足以证明被上诉人欠上诉人112816.8元货款事实的存在。而我方对对方所提供的证据3即四份对账单的真实性存在异议，而对方也没有足够证据证明其真实性，所以根据证据盖然性优势原则，应对我方证据进行确认并以此为依据进行判决。

　　综上所述，一审判决认定事实错误，适用法律错误。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，请求贵院撤销xxx人民法院（20xx）大民初字第305号判决，并请求法院判决被上诉人支付上诉人货款112816.8元及预期利息以及承担本案一、二审全部诉讼费用。

　　此致

　　xxx中级人民法院

　　上诉人：xxx

〖十九〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　甲方(采购方)：________

　　乙方(供应商)：________

　　为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议：

　　第一条、合同标的(名称、规格、型号、单价等)

　　________

　　第二条：合同价格

　　本合同为非固定总价合同，甲方采购价格是指乙方出售的现场炕货价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、税率和可能出现的保险费、知识产权费。乙方提供的货物的运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内，甲方无需另行支付乙方费用。

　　第三条：质量保证

　　乙方其出售给甲方的货物质量保证期为月，自甲方验收合格之日起计算;

　　乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性性能无特殊说明的，则乙方货物质量应达到国家有关部门颁布的国家标准或行业标准规范。

　　质保期满，在乙方不存在违约情形时，甲方应返回质保金或扣除双方确认的质保金后将剩余质保金返还给乙方，质保金不计利息。

　　第四条、货物的结算与支付

　　1、甲乙双方确认的货物结算依据为：采购合同书复印峻、甲方采购定单(传真件、扫描件有效)、乙方开具的有效发票，甲方按质量合格货物数量支付乙方货款。如因乙方缺少结算依据而导致甲方不能按合同约定期限付款，甲方不承担逾期付款的违约责任。

　　2、总合同价人民币(￥________元)按实际安装数量计算。

　　支付方式：

　　a合同签订生效后，甲方先向乙方支付合同款的%做为合同定金，即__元。

　　b货到达甲方指定的地点并验收合格后即付合同的%，即__元。

　　c所有产品安装调试完成，经过项目方验收合格后，日之内即付清合同款剩余的.%，即__元。

　　第五条、违约责任

　　乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款和解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;

　　乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，由乙方负责保修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;

　　乙方违反本合同相关约定的，除应承担违约责任外，因乙方违约导致甲方的其它相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。

　　乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承当甲方因此所造成的损失。

　　第六条、不可抗力

　　不可抗力是指合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、磁电串入等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

　　如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并且在不可抗力发生之日起十日内取得公证机关不能履行或不能全面履行合同的证明送交给对方。双方同意，可据此免除部分或全部责任。一方不能证明不能履行合同是不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

　　第七条、合同变更未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

　　第八条、争议解决方式双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，甲乙双方均有权向合同签约地有管辖权的人民法院提**讼。

　　第九条、本合同一式两份，双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

　　甲方：________(盖章)

　　乙方：________(盖章)

　　法定代表人(签字)：________

　　法定代表人(签字)：________

　　代理人：________

　　代理人：________

　　电话：________

　　电话：________

　　开户银行：________

　　开户银行：________

　　账号：________

　　账号：________

　　签约日期：________

　　签约日期：________

〖二十〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　出卖方：_________公司(以下简称甲方)地址：_________法定代表人：_________

　　购买方：_________公司(以下简称乙方)地址：_________法定代表人：_________

　　根据国家有关规定，甲乙双方经协商一致，就_________部分停车场地买卖一事签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条乙方购买甲方拥有合法权益的_________部分停车场地，上述停车场地出售面积为_________平方米(建筑面积)，具体方位见合同附件。乙方购买上述停车场地仅能作上下客、停放车辆，售卖车票之用。

　　第二条上述停车场地售价为_________元人民币平方米，总售价为_________元人民币(上述成交价款不包含应向政府交纳的各种税费。)

　　第三条付款时间与办法：

　　1.本合同签订时乙方即支付定金人民币_________元给甲方。

　　2.本合同签订后_________个月内，乙方需向甲方提交落实上述款项的银行资信证明及甲方认可之付款计划(该认可之付款计划是本合同的重要组成部分)。

　　3.本合同第三条第二项所称之付款计划基本内容为：乙方在本合同签定后_________个月内付总售价的`_________%(含定金)，________年____月前付总售价的_________%，交付使用时会总售价的_________%。该计划一经乙方作出、甲方认可，即产生法律效力，乙方必须严格遵守。

　　第四条甲方愿于________年____月____日前将本合同所指定之停车场地交付给乙方使用。自甲方将该停车场地交付给乙方使用时起，乙方对该停车场地享有________年使用权。

　　第五条税费分担甲乙双方按中国法律有关规定各自交纳自己应纳的税费。

　　第六条违约责任

　　1.本合同生效后，如乙方不能按本合同第三条第二项之约定履行则视为乙方违约，乙方已交定金甲方不予退还，且甲方有权将停车场地转售他人，乙方不得有任何异议，如甲方反悔将停车场地售于乙方，则视为甲方违约，甲方应向乙方双倍返还定金。

　　2.本合同第三条第二项所指之付款计划经甲方认可生效后，乙方如未能按计划付款，则视为乙方违约，按付款计划里所规定的违约条款处理。

　　3.甲方必须按期将停车场地交付乙方使用，否则，每逾期一天，愿按乙方已付款项的_________向乙方支付违金。

　　第七条甲乙双方如在履行本合同过程中产生争议，应首先协商解决，如双方未能达成一致意见，应提交中国有管辖权的法院依据中国法律解决双方之争议。

　　第八条本合同未尽事宜双方另行协商解决。

　　第九条本合同一式四份。甲乙双方各执两份，在双方授权代表签字盖章及甲方收到乙方_________元定金后生效。

　　第十条本合同附件：乙方所购口岸广场停车场地位置平面图。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________代表(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

〖二十一〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　需方： （以下简称甲方）

　　供方： （以下简称乙方）

　　甲方现将工程防盗门及防火防盗门加工制造及安装工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方责任与义务特订立本协议以便共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、承包范围：

　　负责防盗门的加工制作、安装

　　三、防盗门及防火门工程造价

　　四、产品及安装质量

　　一、产品验收以供方提供的样品及安装样板质量验收为准。产品质量保修期壹年，产品保修期从本项目工程竣工验收之日起计算（人为因素除外）。

　　二、乙方产品质量承诺如下：

　　①乙方产品质量采用材料必须达到约定条件的规定，锁具、备件配置符合需方要求，并在安装前出具相关部门的资质证书给甲方备案。

　　②安装质量必须符合国家现行质量验收标准要求。

　　③工程质量及产品不合格乙方必须无条件返工或退货，由此所发生的工料及其它损失乙方自负。

　　五、交货时间及要求

　　一、乙方安装时间应符合甲方的施工计划，并将门运到施工现场。

　　二、产品包装材料乙方自行回收。

　　六、甲乙双方责任

　　甲方责任：

　　一、提供乙方施工场地及施工所需水电。

　　二、粉刷、灌浆甲方责任。

　　乙方责任：

　　一、接受甲方管理，按甲方的安全文明标化施工要求清理场地。

　　二、自负工程安装工具、量具、材料及工人生活日用品。

　　三、在本工程没有安装完结之前，负责施工过程中的成品保护。

　　四、自行负责施工人员的安全施工，发生安全事故乙方自负。

　　七、验收标准、方法及提出异议期限

　　以双方认可的样品门及工程质量验收为准，乙方安装完毕后，甲方组织验收，竣工验收后15日内未提出质量异议，视为产品质量验收合格。（备注：本产品不负责包验收，但负责提供有效证件及合格产品。）

　　八、付款方式

　　一、合同签订生效之日支付定金 ，产品到工地即支付 ，安装完毕内部验收合格后支付 ，余款三个月内一次付清全款。

　　二、本工程款项由甲方按乙方的正式发票金额以汇款方式支付给乙方结算。

　　九、违约责任

　　一、乙方未按照甲方要求履行供货或安装义务，甲方有权拒绝支付乙方货款，并每违约一次，要求乙方支付500元的'违约金。

　　二、若甲方未按时支付货款，乙方有权要求甲方按照应付款0。2%支付违约金。

　　三、甲乙双方在合同过程中如发生纠纷，应友好协商解决，协商不成时，双方各自可上诉至所在地人民法院裁决。

　　十、其它约定事项

　　乙方完成合同交付通过需方验收合格之后，但尚未收合同约定全部款项之前，对交付的产品继续拥有所有权，在此期间，供方不承诺售后服务。

　　十一、本合同一式 份，甲、乙双方各壹份，双方签字盖章后生效。合同工程款全部支付后，自行失效。

　　甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话、传真：电话、传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 账号：

　　签定地址：

　　签订时间： 年 月 日

〖二十二〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　买方（以下简称甲方）：

　　卖方（以下简称乙方）：

　　甲、乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买本合同所述产品事宜，按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，达成协议如下：

　　　　一、合同标的

　　　　二、货物交付方式、交付地点

　　1、汽车运输，交付地点为以下三个：

　　2、乙方负责组织汽车运输并负责货物安全到达甲方指定的交付地点，运输费用由甲方承担

　　　　三、货物验收和产品质量质量标准

　　质量标准按GB175―20xx国家标准执行。

　　　　四、付款方式款到发货。

　　　　五、双方责任

　　甲方提前2至3天向乙方提供需求计划，乙方必须及时组织货源，保质保量按时供应甲方的`水泥（不可抗力因素影响除外）。

　　　　六、违约责任

　　1、如乙方迟延交货，乙方应向甲方支付违约金，每延迟一日，违约金以本批次货物总货款的1%计算。

　　3、如乙方货物经送检不合格，乙方除承担检验费用外，乙方还应全额退还甲方预付款项并承担该批货款10的违约金

　　　　七、合同争议的解决方式

　　在本合同履行过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。经协商不能达成一致意见的，任何一方可以向合同履行地人民法院起诉。

　　　　八、其他

　　1、双方确认本合同中约定的地址为双方的有效送达地址，双方的任何往来函件送达该地址视为有效送达。

　　　　九、合同生效

　　1、本合同期限为贰年，自双方签字盖章之日起生效。

　　2、甲乙双方就本合同签订的的任何附件及补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

〖二十三〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　甲方：签订时间：

　　乙方：签订地点：

　　　　一、产品质量

　　甲方应保证必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的`其他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。

　　　　二、保修方式

　　以上产品在质保期内出现产品质量问题，甲方应负责三包（包修、包换、包退），所产生的费用由甲方自行承担、包修期满后乙方享有终身成本价维修服务。

　　　　三、交货时间与地点

　　甲方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸的费用。乙方在交货地点对数量、外观检查后验收，对产品质量不符合或规格不符的，有违合同原则的产品有权拒收，并由甲方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

　　　　四、付款方式

　　乙方在______年___月___日前付定金贰拾万元整，余款于______年___月___日前付清。

　　　　五、服务承诺：

　　１、产品品种、规格、质量不符合本合同约定时，甲方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给乙方造成的全部损失。

　　2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交部分，乙方如乙要，应照数补齐，乙方如不乙要，可以退货，由退货所造成的损失，由甲方自行承担，如乙方乙要而甲方不能交货，则甲方应该给乙方不能交货部分货款总值的20％的违约金，乙方另行采购。

　　　　六：本合同一式二份，甲方一份、乙方一份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　日期：日期：

〖二十四〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　卖方（甲方）：_______________

　　乙方（甲方）：_______________

　　甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，达成如下苗木购销协议：

　　一、品名、规格、数量、价款、交（提）日期。

　　二、质量标准：

　　三、质量要求：

　　1、根系发达，须根多。

　　2、苗木健壮，树冠匀称。

　　3、无检疫病虫害。

　　4、茶花：P250以上，h300以上；高杆桂花：D9cm以上，杆高150cm以上没有严重的机械损伤。

　　5、包装要求应符合行业的一般标准。

　　四、检疫约定：

　　五、验收方法：

　　乙方出具供货清单，甲、乙双方专人按合同验收标准当场验收、填单、签字。

　　卖方负责苗木的检验、检疫，并提供相关证明文件。

　　不合格的苗木由甲、乙双方协商变价处理，严重不合格的'交由甲方当场抛弃。

　　六、交货地址：

　　七、运输约定：

　　由乙方组织车辆将货物运到甲方指定地点，运费计入苗木价格，甲方收货后甲方指定地点先行垫付。货物到达约定地点后卸货及相关费用由甲方负责。

　　八、付款方式：

　　甲方预付乙方预付款贰万元。每车货品的上车由甲方负责，甲方按实际验收情况货品上车后付清货款的70%，余款待乙方发票到位及20xx年10月1日养护期满结清余款。

　　九、违约责任：

　　双方均按合同的规定认真履行各自的义务，如有违背，则违约方须承担。

　　十、其它约定：

　　本次提供苗木，要求乙方按甲方要求供苗；乙方需提供与合同名称一致的。

　　十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；也可提请工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，人民法院起诉。

　　十二、本合同壹式贰份，双方各执壹份，签字之日起生效，银货两讫失效。

　　采购方（甲方）：__________（盖章）供货方

　　（乙方）：__________（盖章）

　　代表人：__________

　　代表人：__________

　　身份证号码：__________

　　身份证号码：__________

　　地址：__________

　　地址：__________

　　电话：__________

　　电话：__________

　　开户银行：__________

　　开户银行：__________

　　账号：__________

　　账号：__________

　　签定日期：________年________月________日

　　签定日期：________年________月________日

〖二十五〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　卖方（甲方）：

　　买方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条标的（可另附表格）

　　名称品种养殖地日龄数量单位单价金额交货时间：

　　合计金额：__________大写_________小写

　　第二条质量标准

　　1、交付的肉禽应符合以下标准：

　　2、甲方应提供县级以上动物卫生监督部门出具的动物检疫合格证明。

　　第三条价款支付

　　按下列第项支付价款。

　　1、即时结清。

　　2、乙方应于肉禽交付之日起日内付清。

　　3、合同签订后，乙方支付甲方定金元；肉禽交付后日内付清价款，定金抵作价款或返还。

　　第四条交货时间、地点、方式

　　1、交货时间：__年__月___日。

　　2、交货地点：

　　3、交货方式：以下列第方式交货。

　　（1）由甲方送货到。

　　（2）由乙方自行到提货。

　　（3）其他：

　　4、运费承担：

　　第五条验收

　　1、以下列第项方式验收。

　　交货时在交货地验收：由乙方抽检%肉禽，并开具验收单据。

　　2、途损约定：

　　第六条提出异议的.时间和方式

　　1、乙方在验收中，如果发现肉禽的品种、数量、质量、日龄不符合本合同约定的，应在天内向甲方提出异议。

　　2、甲方在接到乙方异议后，应在天内负责处理。

　　第七条违约责任

　　1、甲方交付的肉禽品种、日龄、质量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方继续履行，并承担因此造成的损失。

　　2、甲方逾期交货，按逾期交付肉禽价款的每日%向乙方支付违约金；逾期超过天，致使乙方不能实现合同目的的，乙方可解除合同。

　　3、乙方未按合同约定期限支付价款的，按逾期支付部分价款每日%支付违约金。

　　4、其他违约责任：。

　　第八条其他约定事项

　　第九条合同争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，或按下列第

　　1、提交上海仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第十条本合同正本一式份，双方各执份。

　　甲方：

　　住所：

　　法定代表人（负责人）：

　　委托代理人：

　　银行帐号：

　　联系方式：

　　签约地点：

　　签约时间：

　　乙方：

　　住所：

　　法定代表人（负责人）：

　　委托代理人：

　　银行帐号：

　　联系方式：

　　签约地点：

　　签约时间：

〖二十六〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　甲方：（以下称甲方）________

　　身份证号码：________

　　乙方：（以下称乙方）________

　　身份证号码：________

　　为了发展水上运输事业，提高社会船舶经济效益，本着平等互利原则，特订立本合同：

　　一、经甲、乙双方协商同意甲方将属于杨兵个人所有的甲板机动货船（船号：________）总长米，最大宽度米，深米，船舶出售给乙方，价格为人民币肆拾万元（￥400000.00）。

　　二、经双方试航检查，交船前机器及轴系推进器运转应正常，如有故障及损坏由甲方维修，其费用由甲方承担。

　　三、船上设备及配套设施，甲方不得拆走，船上工具全部交给乙方，如有缺少，由甲方赔偿。

　　四、甲方必须将船护送到汉口交接，船到汉口乙方向甲方交纳定金伍仟元，甲方应同乙方一起到船籍港湖南张家界港航局地方海事局，船舶挂靠的.船务公司，办理过户手续（所有证件船籍港、船名、船号不变，只变更船舶所有权人名称，将杨兵改为陈记柱）。甲方须提供该船舶的全部有效证件（船舶所有权证、国籍证、船检证、最低配员证、安检证、防油污证、迁证簿、迁证卡、营运许可证、营运证）甲方保证该船没有任何抵押，并有建造图纸，能入海事网。在所有证件过户改名、年审费用及船舶交易等费用由乙方支付人民币两仟元封顶，如有超出部分由甲方负责全额支付。

　　五、该船挂靠湖南张家界船务公司，甲方须提供公司出具的所有权属杨兵个人所有的’证明，将所有证件过户给乙方陈记柱后，船务公司同样出具该船所有权属陈记柱个人所有的证明后，乙方一次性将买船款由网银打入甲方帐户，甲方凭手机收到收款短信后，开具收据给乙方。

　　六、该船交易前所有债权、债务及其它纠纷均由甲方自己承担或处理，与乙方无关，该船手续交接完成后，乙方在营运中由于甲方（或以后）与他人的债权债务及其他纠纷影响乙方船舶正常运转，应由甲方解决并承担相应的经济损失（1000元/天）。

　　七、如有未尽事宜，甲、乙双方友好协商；本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方签字：________

　　________年________月________日

　　乙方签字：________

　　________年________月________日

〖二十七〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　合同的绝对必要条款与相对必要条款区别？哪些条款属于合同的绝对必要条款？ 答：绝对必要条款与相对必要条款区别：

　　1、前者之欠缺影响合同的成立，后者之欠缺不影响合同的成立；

　　2、前者因约定而存在，后者有约定的按照约定存在，没有约定的推定存在。

　　合同条款中的“当事人”、“标的`”、“数量”是合同的绝对必要条款。篇二：合同的相对必要条款与任意条款区别

　　合同的相对必要条款与任意条款区别？哪些条款属于合同的相对必要条款？

　　答：相对必要条款与任意条款区别：

　　前者当事人没有约定的，依习惯和法律推定成立；后者当事人没有约定的，合同便无此内容。 合同的相对必要条款一般包括“质量”、“价款或者报酬”、“履行期限”、“履行地点”、“履行方式”、“违约责任”、“解决争议的方法”等。篇三：二手房买卖合同中必要条款 二手房买卖合同中必要条款

　　/20xx-11-24 13:11:08

　　二手房买卖合同十要素

　　日期：20xx-1-22 | 作者： | 出处：北京日报

　　依据我国《合同法》及业务实践，下列内容在一份二手房买卖合同中是必不可少的：

　　一、当事人的名称或姓名、住所

　　这里主要是搞清当事人的具体情况、地址、联系办法等，以免出现欺诈情况；双方应向对方做详细清楚的介绍或调查；应写明是否共有财产、是否夫妻共同财产或家庭共同财产。

　　二、标的

　　这里应写明房屋位置、性质、面积、结构、格局、装修、设施设备等情况；同时还要写明房屋产权归属（要与第一条衔接）；原售房单位是否允许转卖；是否存在房屋抵押或其他权利瑕疵；是否有私搭乱建部分；房屋的物业管理费用及其他交费状况；房屋相关文书资料的移交过程。

　　三、价款

　　这里也是很主要的内容，主要写明总价款；付款方式；付款条件；如何申请按揭贷款；定金；尾款等。

　　四、履行期限、地点、方式

　　这里主要写明交房时间；条件；办理相关手续的过程；配合与协调问题；双方应如何寻求中介公司、律师、评估机构等服务；各种税费、其他费用如何分摊；遇有价格上涨、下跌时如何处理。

　　五、违约责任

　　这里主要说明哪些系违约情形；如何承担违约责任；违约金、定金、赔偿金的计算与给付；在什么情况下可以免责；担保的形式；对违约金或定金的选择适用问题。

　　六、解决争议的方式

　　双方在此约定合同生效时间；生效或失效条件；当事人不能为自己的利益不正当地阻挠条件成熟或不成熟；生效或失效期限；致使合同无效的情形；几种无效的免责条款；当事人要求变更或撤消合同的条件；合同无效或被撤消后，财产如何进行返还。

　　八、合同中止、终止或解除条款

　　按照《合同法》第六十八条、第九十一条、第九十四条之规定，合同当事人可以中止、终止或解除房屋买卖合同。有必要在此明确约定合同中止、终止或解除的条件；上述情形中应履行的通知、协助、保密等义务；解除权的行使期限；补救措施；合同中止、终止或解除后，财产如何进行返还。

　　九、合同的变更与转让

　　在此约定合同的变更与转让的条件或不能进行变更、转让的禁止条款。

　　十、附件

〖二十八〗买卖合同的内容一般包括标的物名称

　　根据我国《合同法》以及相关的操作实践，在二手房买卖合同中应该包括以下内容：

　　(一)当事人的名称或姓名、住所。这里主要是搞清当事人的具体情况、地址、联系办法等，以免出现欺诈情况;双方应向对方做详细清楚的介绍或调查;应写明是否共有财产、是否夫妻共同财产或家庭共同财产。

　　(二)标的。这里应写明房屋位置、性质、面积、结构、格局、装修、设施设备等情况;同时还要写明房屋产权归属(要与第一条衔接);原售房单位是否允许转卖;是否存在房屋抵押或其他权利瑕疵;是否有私搭乱建部分;房屋的物业管理费用及其他交费状况;房屋相关文书资料的移交过程。

　　(三)二手房的价款。这里也是很主要的内容，主要写明总价款;付款方式;付款条件;如何申请按揭贷款;定金;尾款等。

　　(四)合同的履行期限、地点、方式。这里主要写明交房时间;条件;办理相关手续的过程;配合与协调问题;双方应如何寻求中介公司、律师、评估机构等服务;各种税费、其他费用如何分摊;遇有价格上涨、下跌时如何处理。

　　(五)违约责任。这里主要说明哪些系违约情形;如何承担违约责任;违约金、定金、赔偿金的`计算与给付;在什么情况下可以免责;担保的形式;对违约金或定金的选择适用问题。

　　(六)解决争议的方式。这里主要约定解决争议是采用仲裁方式还是诉讼方式，需要注意的是，如果双方同意采用仲裁的形式解决纠纷，应按照我国《仲裁法》的规定写清明确的条款。

　　(七)合同生效条款。双方在此约定合同生效时间;生效或失效条件;当事人不能为自己的利益不正当地阻挠条件成就或不成就;生效或失效期限;致使合同无效的情形;几种无效的免责条款;当事人要求变更或撤消合同的条件;合同无效或被撤消后，财产如何进行返还。

　　(八)合同中止、终止或解除条款。按照《合同法》第六十八条、第九十一条、第九十四条之规定，合同当事人可以中止、终止或解除房屋买卖合同。有必要在此明确约定合同中止、终止或解除的条件;上述情形中应履行的通知、协助、保密等义务;解除权的行使期限;补救措施;合同中止、终止或解除后，财产如何进行返还。

　　(九)合同的变更与转让。在此约定合同的变更与转让的条件或不能进行变更、转让的禁止条款。

　　(十)附件。在此说明本合同有哪些附件;附件的效力等。