随着人们法律意识的增强,合同在日常生活中变得越来越普遍,能够有效保护民事法律关系。以下是小编整理的设计师签订的设计协议格式,仅供参考,希望能对大家有所帮助。
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
合同编号:____________日期:____________
甲方:_________联系电话:____________
乙方:_________联系电话:____________
甲方委托乙方( )在协议时间内设计制作网站,交货验收后全额付设计制作费用.金额:________________
乙方在验收后负责维护甲方网站3个月7x24一般性故障24小时内响应.超过3个月按每次100元维护费收取如需更新及改版等另行协商收费.
域名及租用网站空间等费用支出由乙方负责.
超过协议交货时间甲方有权拒付设计制作费用
交货时间:_______________
乙方所设计网站在交货后该网站所有知识产权同时转让给甲方.
经双方协议成交依照此合约条件书,不得异议。
备注:
1、网站验收后,有异议请在15天内协商解决,过期恕不负责。
2、请于12小时内签字确认,谢谢!
买方签名:_________卖方签名:_________
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
项目名称:________________________
委托方(甲方):________________________
受托方(乙方):________________________
签订时间:________________________年________月________日
签订地点:________________________
有效期限:________________________年________月________日—年________月________日
委托方(甲方):________________________
公司地址:________________________
授权代表:________________________
项目代表人:________________________
联系方式:________________________
电话:________________________
电子信箱:________________________
受托方(乙方):________________________
公司地址:________________________
授权代表人:________________________
项目代表人:________________________
联系方式:________________________
电话:________________________
传真:________________________
电子信箱:________________________
鉴于甲方同意委托乙方进行项目,并支付研究开发经费和报酬,乙方同意接受委托并进行此项研究开发工作,甲、乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条本合同委托的研究开发项目的工作内容如下:________________________
1、完成产品整体外观设计;
2、按规格要求完成机箱结构方案及详细设计;
3、样机试制、整机试装;
4、资料开发中的结构图片提供;
5、结构件生产技术支持;
6、结构件的样机1台。
第二条乙方在本合同生效前已经向甲方提交了研究开发计划。研究开发计划包括以下主要内容:________________________合同必须明确设计时间,所以开发计划需要提前完成。
1、 1、工作内容:________________________整机硬件布局协调、结构造型方案设计、结构造型详细设计、结构样机试制、整机试装、结构优化设计、正样试装、结构优化归档,结构件量产生产。
2、计划开始时间:________________________年________月________日
3、计划完成时间:________________________年________月________日
第三条乙方应按下列进度完成研究开发工作:________________________
1、年________月________日前完成结构造型方案设计;
2、年________月________日前完成结构造型详细设计;
3、年________月________日前完成结构样机试制;
4、年________月________日前完成结构优化归档。
第四条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下:________________________
1、技术资料清单:________________________
《产品总体方案说明》、《结构设计申请表》;
《单板器件布局、关键器件资料、接插件资料、单板功耗》。
2、 提供时间和方式:________________________
甲方将上述技术资于年________月________日前以电子邮件或特快专递方式提供给乙方。甲方提供资料不及时或不全而引起的项目进度顺延则由甲方负责。
3、其他协作事项:________________________
本合同履行完毕后,上述技术资料按以下方式处理:________________________
乙方可以保留上述资料,但仅用于乙方为甲方提供技术开发服务之用,不得用于任何其他用途。
第五条甲方应按以下方式研究开发经费和报酬:________________________报价明细,如人工、材料、用电等。
1、研究开发经费和报酬无税总额为人民币元,含税为元,乙方每次收到付款后的一周内提供合法有效的17 %的增值税发票给甲方)。
2、本合同交付含样机1台。
3、研究开发经费和报酬由甲方分3次支付给乙方。具体支付方式和时间如下:________________________
(1)合同签定后的一周内支付元,以银行转帐方式支付;
(2)结构初样整机试装完成,产品验收合格一周后,支付元,以银行转帐方式支付;
(3)优化设计完成,完成全部交付件且开发成果验收合格,甲方产品转量产后,支付元,以银行转帐方式支付;
4、系统热测试、高低温测试、运输实验、EMC测试、震动实验等测试过程中发生的费用不包括本合同金额中。
乙方开户银行名称地址和帐号为:________________________
增加开户名称:________________________
开户银行名称:________________________
地址:________________________
账号:________________________
为了便于甲方掌握项目开发情况,乙方应以电子邮件的方式每周一向甲方汇报项目进展。双方确定由于乙方的原因乙方未能按本合同约定的期限内提交相应开发成果,则每逾期7天,应按合同总价款的1。0%支付甲方违约金,逾期不满7天,接7天计算;乙方若逾期交付开发成果超过14天,则甲方有权终止合同。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致同意,并以书面形式确定。
第七条未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分研究开发工作转让或委托第三方承担。
第八条双方确定本合作项目的技术风险,双方同意通过协商的方式解决因技术风险带来的损失。
认定技术风险的基本条件是:________________________
1、本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度;
2、乙方在主观上无过错认定研究开发失败为合理的失败。
一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时,应当在3日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知以及未采取适当措施致使损失扩大的,该方应当就扩大的损失承担赔偿责任。
第九条在本合同履行中,任何一方均有义务保证不得使用未经授权的专利,不得因履行本合同而侵犯第三方的知识产权、商业秘密。如果一方因为使用未经授权的专利式侵犯第三方的知识产权、商业秘密而导致另一方蒙受损失,蒙受损失的一方有权要求对方赔偿损失。
双方有义务及时向对方通报一切侵犯第三方知识产权、商业秘密的行为和侵权的可能性。
第十条乙方保证在受甲方委托开发的项目中所使用的技术及开成的产品没有侵犯第三方的知识产权、商业秘密或其它合法权宜。如因甲方使用乙方开发的技术或产品而遭到第三方的侵权诉讼,则乙方应承担诉讼费用并协助甲方应诉。如甲方为此而承担的法律责任则由乙方承担。
第十一条乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果:________________________
1、结构造型开发的过程文件,含开发计划、方案书、各个技术评审环节的评审纪要
2、在甲方完成项目验收后提供全部结构设计文件(含二维图纸件一份;PRO/E格式的二维、三维数据光盘一份。
第十二条双方确定,按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收:________________________
1、各部件装配顺利;
2、不出现因为结构问题导致的系统故障。
如满足以上验收标准,甲方同意向乙方提供《项目验收报告》。
第十三条甲、乙双方同意,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归甲方所有。
第十四条乙方承诺不得在向甲方交付研究开发成果之前,自行将研究开发成果转让给第三方或个人。
第十五条乙方及其工作人员对此研究开发过程及其成果有保密义务,不得向第三方或个人透露项目研发进度、涉及的技术、资料等,未经甲方允许不等将研发成果转让给第三方或个人。否则,由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
第十六条甲、乙双方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。乙方在征得甲方同意的情况下享有本合同项目成果宣传的权利。
第十七条甲、乙双方同意乙方利用研究开发经费购置的与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产的所有权甲方所有。
第十八条甲、乙双方同意乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
技术服务和指导内容:________________________协助甲方把产品转批量生产。
地方和方式:________________________
第十九条甲、乙双方同意任何一方违反本合同约定,造成研究开发工作停滞、延误或失败的,以各方实际的投入确定补偿金。
第二十条甲、乙双方同意甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果,进行后续改进,由此产生的'具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归甲方所有。
乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后,利用该项研究开发成果进行后续改进,由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果,归乙方所有。
第二十一条甲、乙双方同意在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
第二十二条甲、乙双方同意因发生不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同。
第二十三条甲、乙方因履行本合同而发生的争议,双方应友好协商解决。如果协商不成的,则任何一方均有权将争议提交仲裁委员会进行仲裁。
第二十四条甲、乙双方同意本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:________________________
机箱:________________________一种可以安装主板、电源模块、单板等零部件的结构件;
第二十五条与履行本合同有关的下列技术评审报告,由甲方负责拟制:________________________
《结构造型方案评审报告》;
《整机试装评审报告》;
《项目验收报告》。
上述评审报告经双方确认后,作为本合同的一部分,双方应该遵照评审报告执行。如果由于甲方原因出现的需求、规格变更导致项目延迟所造成的损失,由甲方承担;同时,该变更导致乙方的工作增加,甲方应该向乙方支付相应的费用。
第二十六条本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行签订补充协议。补充协议同本协议具有同等法律效力。
第二十七条本合同一式4份,甲、乙双方各执两份。
第二十八条本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效,至年________月________日终止。
甲方:________________________(盖章)
法定代表人/委托代理人:________________________(签名)
_______年________月________日
乙方:________________________(盖章)
法定代表人/委托代理人:________________________(签名)
_______年________月________日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:_________
住所地址:____________
联系电话:____________手机号:_________
乙方:____________
单位名称:____________
地址:____________
服务电话:____________
设计负责人:____________
联系电话:____________手机:_________
根据《中华人民共和国经济合同法》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
第一条工程项目
甲方委托乙方承担以下家装设计任务:
工程地址:_____________________________
第二条设计收费及支付方法
(一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。
经甲乙双方商定设计收费为元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图),估算总收费元,金额大写元。
(二)付款方式
甲乙双方采用以下付款方式
1、量房前付预付款1000元(其中200元上门测量费和800元方案费);
2、方案通过后,出全套施工图,客户付清余款并可带走全套图纸;
3、出电脑效果图,价格:800元/张(A4);
第三条设计内容及完成日期的约定
(一)乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
(二)平立面图
1、原房型图
2、墙体改造图
3、平面家具布置图
4、地面图
5、天花图
6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)
7、门立面图(根据实际情况出或者不出)
8、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)
9、电视背景墙立面图
10、其它现场需施工墙面的立面图
(三)剖面图
1、应标明材质、用料、颜色等
2、门窗套剖面图
3、玄关剖面图
4、天花剖面图
5、电视背景墙剖面图
6、其它需施工处剖面图
(四)水电施工图
(五)甲乙双方约定,从合同生效之日起,7天内完成平面方案图;
平面方案甲方通过后,乙方在7天内完成全套施工图。
第四条双方责任
(一)甲方责任
1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图),并保证所提交资料质量达到工程设计要求;
2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;
3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担;
4、在甲乙双方确定方案后,进行施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等,不包括个别房间布置和摆设的局部修改),甲方须一次性付给乙方30%设计返工费,再进行第二次方案设计;
(二)乙方责任
1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求;
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);
3、乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图。
第五条违约责任
(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,向甲方赔偿延误设计损失100元违约金/天;
(二)乙方不履行合同时,应双倍返还甲方预付款,同时返还已收取预付款外的全部设计费;
(三)甲方未通过乙方所做的方案,乙方退还甲方预付款中的方案费,但测量费不退,同时方案图纸归乙方所有;
(四)甲方通过方案,但不认可施工图,则乙方不退还所有预付款,同时不得带走施工图纸。
第六条合同生效、中止与结束
(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的'日期为准。
(二)因甲方原因要求中途停止设计工作的,按本合同第五条第三、四款执行,并结束本合同关系;
(三)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
第七条合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:
一、向消费者委员会申请调解;
二、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;
三、向有管辖权的人民法院起诉;
四、其它解决方式:
第八条未尽事宜与附加条款
(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
(二)本合同附加条款如下:
1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);
2、设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);
3、设计师免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);
4、设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单;
5、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次);
第九条合同文本
一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
二、本合同签订后乙方不得转包设计工程。
三、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
四、合同履行完后自动终止。
五、本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。
甲方:__________乙方:__________
签章:__________签章:__________
签约地址:__________签约地址:__________
签约日期:__________签约日期:__________
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
工程名称:______________________
工程地点:______________________
合同编号:______________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________
发包人:________________________
设计人:________________________
签订日期:______________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
二0XX年三月
发包人:____________________________________________________________
设计人:____________________________________________________________
发包人委托设计人承担_________________工程设计,工程地点为____________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:____________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________
第六条设计人向发包人交付的.设计文件、份数、地点及时间_______________________________
第七条费用
7.1双方商定,本合同的设计费为_____________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计___________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交____________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计____________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_____________万元,施工图完成后,发包工结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:xxx
乙方:xxx
甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:
1、在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图,明确设备容量等;作为乙方设计的依据。
2、在本协议书签订前,甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。
3、在本协议书签订前,乙方应向甲方提交电路设计费用明细表,并详细介绍相关事项。
4、协议变更终止
(1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该电路设计的费用,并支付乙方相应的`劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的资料及产品,乙方并保留该设计的所有权利。
(2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用,并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
(4)因设计需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。
(5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处
5、付费方式
(1)按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。
6、本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份,甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。
甲方(盖章):xxx
乙方(盖章):xxx
代表(签字):xxx
代表(签字):xxx
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
委托人:xxx
住所:xxxx
联系电话:xxx
法定代表人(或负责人):xxx
姓名:xxx
职务:xxx
受委托人:xxx
姓名:xx
性别:x
身份证号码:xxx
住址:xxx
联系电话:xxx
现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中,作为我单位的`代理人。
代理人的代理权限如下:办理的消防设计文件审核申报工作内容。
(身份证复印件并加盖校对章)
代理人代理期限至20xx年xx月xx日。
委托单位(盖章):xxx
法定代表人(或负责人)(签名):xxx
受委托人(签名):xxx
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方: (以下简称甲方)
乙方:装饰工程有限公司(以下简称乙方)
甲方委托乙方对工程项目(以下简称该工程)需要进行室内装饰设计,甲方应向乙方交纳设计定金____元
( ①100 M2以下的设计定金为1000元整;②100~150 M2设计定金为1500元整:③150 M2以上的设计定金为2000元。)
1、乙方在接到甲方的设计定金后,乙方将在双方约定的'时间内到甲方现房丈量尺寸,并在丈量后___日内向甲方提供设计方案(平面、立面等设计图纸及预算方案)。
2、甲、乙双方签定本协议后,乙方将按甲方的装修图及修改意见,进行设计,直至甲方确认为止。甲方认可乙方设计方案及预算方案后,在签定施工合同后,设计定金退还甲方。
3、如甲方只需要乙方的设计方案而不需要乙方施工,甲方按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案;(设计费:60/M2)。如单纯设计需要我方设计师现场交底则在上述收费中加收30%作为设计师现场交底费用。
4、本委托书一式二份,甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:(签章)乙方:(签章)
联系电话:联系电话:
____年____月____日____年____月____日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
对于办理“过户”登记业务,该号码过户前未结清的电信服务费用由担,过户后所产生的电信服务费用由承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费,则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。
账名:________
账号:________
开户行:________
以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
XXXXX设计分所:
兹委托你单位进行XXXXX项目的`勘察、设计工作。
工程地址:XXXXX
工程规模:XXXX
设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。
特别提示:客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据,对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。
设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。
本授权委托书声明:我(姓名)系(总公司名称)的法定代表人,现授权委托(分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。
特此委托!
委托单位:XXXX有限公司
如果发生了不可抗拒的因素,甲乙双方各自承担自己的责任。如:战争、瘟疫、洪水、地震、地陷、飓风、火灾等自然灾害及政策等非人为因素而引起的,双方不承担任何法律上和经济上的责任,双方将根据实际情况协商延长广告发布时间作为补偿。
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:
代表:
地址:
电话:
乙方:
身份证:
住址:
电话:
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,双方就甲方委托乙方设计服装事项,经双方协商,签订本合作协议。
第一条:设计项目名称品名:_______尺码:
第二条:工作计划
第一阶段:初步设计
(1)甲方于本协议签订之日提出项目的主要要求,包括服装的用途、着装人员的工作环境、工作特点;以及甲方的特殊性要求等。
(2)结合甲方的主要要求,乙方进行初步设计。必要时,乙方可要求进行实地情况调查,包括对甲方服装适用环境的了解、对着装人员作业方式的了解等,甲方应予安排配合。
(3)乙方于甲方提出设计具体要求后____日内提交初步设计方案,包括同类服装的介绍、对本项目的设计倾向、风格建议、设计初稿。
(4)甲方于乙方提交方案后____日内确定乙方提交的初步设计。
(5)甲方超过______个工作日不予反馈意见、或是不予确定方案,均视为甲方无意见、无异议。乙方有权要求甲方支付本阶段的费用。
第二阶段:深化设计
(1)乙方按双方确定的初步设计进行深化设计。
(2)乙方于初步设计确定后____日内提交深化设计方案的第一稿;甲方应于收到方案后____日内反馈具体的意见。
(3)双方就第一稿的修改进行商议达成一致后,由乙方于____日内提交深化设计方案的第二稿,甲方应于收到方案后____日内反馈具体的意见。
(4)双方在甲方意见的基础上,达成最终的深化设计修改方案。
(5)甲方超过______个工作日不予反馈意见;或是在确定修改方案中,超过______个工作日不予确定的,均视为甲方无意见、无异议。乙方有权要求甲方支付本阶段的费用。
(6)甲方提出的意见或建议应当限于针对初步设计方案的深化,当甲方的意见超出初步设计方案的.范畴,应视为甲方提出新的设计要求,双方需就设计费的调整、设计成果的交付时间等相关事宜另行签订协议。
第三阶段:最终版本提交
(1)乙方按最终的深化设计修改方案进行修改,于____日内向甲方提交最终版本(版本形式:设计方案彩色打印版1份)。
(2)乙方的最终版本反映最终的深化设计修改方案的要求,即视为乙方设计合格,甲方应确认验收通过。甲方在收到乙方最终版本后____日内未提出异议的,即视为乙方设计通过验收;甲方提出异议超出最终的深化设计修改方案的要求,视为甲方提出新的设计要求,乙方设计仍应视为已通过验收。乙方有权要求甲方按第三条支付本阶段的费用。
(3)在甲方向乙方支付设计尾款之同时,乙方提供依据最终版本制作的纸版一份;样衣一套。
第三条:设计费用
1、本协议总费用为:人民币______元。
2、甲方在签订本协议时,应支付合同总金额的______%作为定金,即人民币______元。剩余价款按以下方式支付:
(1)
第一阶段:合同总费用的______%,即人民币______元;该部分费用扣除已付定金,余款人民币______元(即合同总费用的______%)于第一阶段完成时,即初步设计方案确定同时支付。
(2)
第二阶段:合同总费用的______%,即人民币______元;于第二阶段完成时,即最终的深化设计修改方案确定同时支付。
(3)
第三阶段:合同总费用的______%,即人民币______元;于第三阶段完成时,即甲方向乙方提交最终版本通过验收之日。
(4)尾款:合同总费用的______%,即人民币______元;于甲方收到纸版、样衣之同时支付。
第四条:双方责任风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、甲方应及时履行己方义务,包括但不限于提出有关设计的具体要求、安排乙方实地调查、反馈修改意见、支付设计费用等等。因甲方未履行义务将影响乙方设计工作的开展,乙方有权暂停设计工作,并顺延提交设计成果的时间。
2、如甲方单方面解除合同,甲方应按乙方在合同解除时已完成之设计工作(包括阶段性工作,以及阶段内的局部工作),支付乙方相应的设计费用。风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
3、任何一方违反本协议,给对方造成损失的,按以下约定承担违约责任:
(1)甲方迟于合同约定的期限付款的,每日按应支付价款的万分之______向乙方支付违约金。
(2)乙方迟于合同约定的期限交付委托作品的,每日按未交付作品应收价款的万分之______向甲方支付违约金。
(3)如一方违反其义务、承诺和保证,则应赔偿另一方的损失,以及另一方为保护其合法权益而支付的合理费用,包括但不限于律师费和诉讼费,另有约定的除外。
第五条:联络约定
1、双方之间的所有联络均可通过项目联系人进行。甲方项目联络人为:______;乙方项目联络人为:______。
2、双方的联络沟通均可由项目联系人通过网络、ea进行。项目联系人对设计方案的意见、或方案确认,均视为合同方的意见、或方案确认。
3、联络信息如果以邮寄方式发送的,以回执上注明的收件日期为送达日期;如果以专人送达方式发送,交收件人签收后即视为送达。
4、任何一方如更改项目联系人、地址或其他联系方式,应提前______天通知另一方。
第六条:争议解决双方因履行本协议发生的争议,应当协商解决,协商不成的,任一方可向______方所在地人民法院提起诉讼。
第七条:其他
1、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一式______份,甲、乙双方各执______份,均具同等法律效力。
2、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
甲方(盖章): _________乙方(盖章):_________
甲方代表签名:_________ 乙方代表签名:_________
地址:__________ 地址:__________
电话:__________ 电话:__________
传真:__________ 传真:__________
开户:__________ 帐号:__________
_________年____月___日_________年____月___日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容及要求:
二、设计与制作费用:
设计与制作费用总计为:人民币____元,(大写: 元整)。
三、付款方式:
1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币_________ 元,(大写: )。
2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币__元整(大写: )。
四、设计与制作作品的时间及交付方式:
1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定:
1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品着作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;
甲方义务:
1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有着作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
1、乙方需按照甲方的`要求进行作品设计与制作。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
七、违约责任:
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效:
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): _________乙方(盖章):_________
甲方代表签名:_________ 乙方代表签名:_________
地址:__________ 地址:__________
电话:__________ 电话:__________
传真:__________ 传真:__________
开户:__________ 帐号:__________
_________年____月___日_________年____月___日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
订立合同各合作人:
工程部(甲方):_________
设计部(乙方):_________
第一条 合作宗旨相互尊重,双赢为目的,在密切的配合中共同发展。
第二条 合作经营项目和范围
_________
第三条 合作期限
合作期限:_________年____月___日至_________年____月___日
第四条 出资额、方式、期限
1、合作人_________以技术方式出资及相应的设计书籍,以_________元计算。
形式是合作协作工作,相互协助、配合,不存在股份制合作,独立核算,自负盈亏。
房租为每月_________元,用两张效果图代替,以月为单位,不得累计。
2、设计费项目合作的几种形式
(1)设计项目由_________介绍,项目作成后,按设计费的10%提点归介绍人所得。
(2)共同合作的项目作成后,工程部并负责与甲方协调和收款任务,以每平方米的单价为基础,分别为:
每平方米45元,20%
每平方米65元,30%
每平方米85元,40%
分成,分成所得归工程公司所得,按工程公司内部股份,自行分配。
(3)投标项目,如工程部委托设计部作设计,应以实际合作方式进行,每张图单价以公司内部报价单为准,中标后,以整体设计费提点,提点方式以公司内部合作设计费报价单为准。
(4)如工程项目不用投标,工程部直接委托设计部作设计,以双方商定的点数提_________%,或一共多少费用即可。
第五条 盈利分配,甲方付清设计费后,以_________为限,按比例分配,5日内完成,届时不分配,应有相应合理的理由,不得随意拖延,否则视为违约,责任自负。
第六条 合作、退作
1、参与合作
(1)需承认本合同;
(2)需全体合作人同意;
(3)执行合同规定的'权利义务。
2、解除合作
(1)需有正当理由方可解除合作;
(2)解除合作时以不影响双方利益为准。
(3)解除合作需提前_________月告知其它合作人并经合体合作人同意。
(4)未经合作人同意而自行解除合作给合作人造成损失的,应进行赔偿。
第七条 合作负责人及其它合作人的权利
1、为合作负责人。其权限是:
(1)以外开展业务,订立合同;
(2)对合作事业进行日常合作管理;
2、其它合作人的权利:
(1)参与合作事业的管理;
(2)听取合作负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合作帐册及经营情况;
(4)共同决定合作重大事项。
第八条 禁止行为
1、未经全体合作人同意,禁止任何合作人私自以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合作,造成损失按实际损失自行赔偿。
2、禁止合作人经营与合作竞争的业务。
3、禁止合作人再加入其它合作。
4、如合作人违反上述各条,应按合作实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合作人决定除名。
第九条 合作的终止及终止后的事项
1、合作因以下事由之一得终止:
(1)全体合作人同意终止合作关系
(2)合作事业完成或不能完成
(3)合作事业违反法律被撤销
(4)法院根据有关当事人请求判决撤销
2、合作终止后的事项:
(1)即行推举清算人,并邀请_________中间人或_________公证员参与清算;
(2)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合作人和第三人,其价款参与分配;
(3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合作财产不足清偿部分,由合作人按出资比例承担。
第十条 纠纷的解决
合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第十一条 本合同自订立、双方签字后之日起生效并开始营业。
第十二条 本合同如有未尽事宜,应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十三条 其它
第十四条 本合同正本一式_________份,合作人各执一份,送_________各存一份。
甲方(盖章): _________乙方(盖章):_________
甲方代表签名:_________ 乙方代表签名:_________
地址:__________ 地址:__________
电话:__________ 电话:__________
传真:__________ 传真:__________
开户:__________ 帐号:__________
_________年____月___日_________年____月___日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:
乙方:
为了充分发挥双方的优势,挖掘潜力,开拓市场,共同发展,以求得最佳的社会效益和经济效益,昆明纳仁市政工程设计有限公司和云南铭辉勘察设计有限公司为联合建筑设计合作事项,经双方协商达成如下协议:
一、合作时间及期限
20____年12月1日——20____年11月30日共2年
二、合作价款及付款方式
2.1双方合作完成建筑设计项目,乙方按1.7元/㎡付给甲方协作费(以最终实际面积进行结算)。
2.2合作项目乙方按建设方付款金额的比例支付给甲方,甲方按照乙方支付及结算的金额开据正式发票给乙方。
2.3合作项目的'其它费用支出(包括甲方为项目所支出的费用)由乙方支付。
2.4配合乙方开设银行帐户壹个,供合作项目使用,合作期满,归还甲方。
三、甲方的责任:
3.1负责对图纸的审核、会签。
3.2负责与乙方设计人员技术交流。
3.3负责与审图公司进行协调工作。
3.4甲方在收到校交图三日内审定完成并通知乙方送审图公司。
3.5配合乙方技术人员对建设方提出的合理技术变更进行签证。
四、乙方的责任:
4.1按照甲方的技术要求进行施工图设计。
4.2负责与甲方进行技术交流。
4.3负责甲方审核后对图纸的修改、补充达到甲方的技术要求。
4.4负责将设计成果送审图公司审图。
4.5负责与建设方进行技术交流和现场的协调工作。
五、合同条款:
5.1对该协议工作认真负责,共同完成该协议。
5.2在执行工作中为对方的商业机密进行保护,对知识产权进行保护。
5.3在履行协议过程中发生的问题,双方协商解决。
5.4本合同协议时限期满后,甲、乙双方如需继续合作,双方可在此协议基础上于期满前三个月继续签定延长期限协议,若未续签协议时期满结算帐务后协议自动终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司商业设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托之事项:___________
二、委托设计费用:
__________________设计总价为:人民币______________元,(大写:______________________)
三、付款方式:
1、甲方需在合同签订之日起2个工作日内将委托设计总费用的50%即¥ 元,(大写:
)作为订金汇到乙方帐户或以现金支付(乙方收到甲方的划帐凭据或现金当日作为设计的开始时间)。
2、全项目设计中其中 等内容完成后,甲方需在3天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应当即付设计总费用的30%即¥ 元,(大写:)作为中期订金。
3、全项目设计完成后,甲方需在3天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应当即付设计总费用的所有余款,即设计总费用的20%即¥ 元,(大写:)。
4、若在设计初稿完成后甲方要求乙方提供设计直印稿或电子原文件,甲方则需支付全项目设计的设计费用余款(设计总费用的50%),乙方在收到余款后即提供设计直印稿或电子原文件给甲方。甲方日后要求乙方修改的,乙方则根据修改意见进行修改直至甲方满意为止。
四、乙方设计作品的时间、交付方式:
1、乙方需在______个工作日内设计出甲方____________________设计(委托事项)初稿。设计完成的时间为______个工作日左右。
2、乙方以电子稿交付方式交付设计的作品,乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄快递的方式把设计作品电子稿交予甲方。
五、知识产权约定:
1、乙方对设计完成的.作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,作品著作权即转让给甲方。但乙方保留用于参展、评选的权利。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
甲方义务:
1、甲方按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任:
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的50%费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效
本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表签名:
乙方代表签名:
地址:
地址:
电话:
电话:
日期:年 月 日
日期:年 月 日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:
法定代表人:
地址:
电话:
乙方:
法定代表人:
地址:
电话:
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合作协议。
第一条、项目概况
1、工程勘察设计项目名称:
2、规模与范围:
第二条、合作内容
乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行和提交方案。
第三条、甲方责任
1、按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
2、收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
4、委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的.各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5、维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。
6、按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。
第四条、乙方责任
1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计_____份,施工图设计______份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。
2、乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按协议规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需要重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订协议。
4、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。
5、对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。
6、勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按协议规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条、勘察设计费用
1、乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。
2、设计协议生效后,甲方付给乙方设计费______%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费______%;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。
3、小型设计项目及复用设计项目分______次拨付设计费。即签订设计协议时拨付______%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。
4、勘察协议生效后,甲方付给乙方勘察费的______%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。
第六条、违约责任
1、甲方不履行协议,无权请求退还定金。乙方不履行协议,应当______倍返回定金。
2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值________元计算,增补设计费。
3、甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。
4、甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。
5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本协议自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。
6、由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7、勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的______%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。
8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费______%的违约金,但每天偿付的最高额不得超过______元。
9、乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费______%、
第七条、争议解决
协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
第八条、其他
1、协议未尽事宜,经双方协商一致,可在协议中增加补充条款,补充条款也同样是协议的有效部分。
2、本协议一式____份。甲、乙双方各执______份。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
工程名称:
工程地点:合同编号:
(由设计人编填)
发包人:
设计人:
签订日期:____年____月____日
中华人民共和国建设部国家工商行政管理局
监制
发包人:
设计人:发包人委托设计人承担第一条本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《工程勘察设计收费标准》(20__年修订本)、《计价格[20__]10号》文。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表:
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条设计的费用以人民币结算,本合同设计收费为人民币(大写) )。
2、实际设计费按实际方案建筑面积×单价(其中按元/平方米、)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
3、本合同履行后,定金抵作设计费。
4、设计费含图纸盖章费(盖章单位设计证书等级:建筑工程甲级),含税金。
5、如分批出图,按已交付成果的工程量支付设计费。
6、如设计内容、范围及投资发生变更时,其设计费用根据相应的变更进行计算。
第六条双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
未按合同约定时间提供工作用基础资料,交付设计文件时间相应延长;发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.4设计文件未通过审批前的修改不计付设计费用;如通过审批后作重大修改、变更,设计变更工作量在原工作量30%内的不计设计费,超出原工作量30%部分按原设计收费标准的50%计取设计费。设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费,工本费按200元/公斤计取。
6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作方便条件。
6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。发包人用于本合同的项目情况除外,用于本合同外的项目时,需经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让,如发生以上情况,发包人应付法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:国家现行有关技术规范、标准及规程等。
6.2.3设计合理使用年限为土建为50年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任:
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人根据设计已进行的实际工作量结算设计费。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的`上级或设计审批部门对设计文件不审批(除设计人的原因造成的情况除外)或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
7.4由于设计人自身原因,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。由于设计人原因,未按合同约定时间交付设计资料及设计文件的,每延误一天,应按该项目应收设计费的万分之五向发包人支付违约金。
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
8.2本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.3发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.6本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解协商不成的,双方当事人同意由南宁仲裁委员会仲裁。
8.7本合同一式肆份,发包人贰份,设计人贰份。
8.8本合同经双方签章后生效。本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.9本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
发包人名称:(盖章)设计人名称:(盖章)
法定代表人:委托代理人:住所:
邮政编码:电话:传真:
名称:开户银行:银行帐号:
鉴订日期:____年____月____日
法定代表人:委托代理人:住所:
邮政编码:电话:传真:
名称:开户银行:银行帐号:
鉴订日期:____年____月____日
(签字) (签字)(签字)(签字)
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方经友好协商,现就甲方委托乙方在_________设计事宜签订以下协定:
一、甲方同意于_________年_________月_________日委托乙方在_________进行设计,甲方必须尽量提供可供设计用的参考的图片和公司的背景资 料。完成初稿时间为_________天,修稿时间为_________天。
二、甲方对商标蕴涵内容的要求如下:_________。
三、乙方的.服务程序
(1)成立设计小组,定下设计方案,有专人负责是项设计。
(2)按甲方的要求进行分析,取材,并由电脑进行组合取样。
(3)在_________天内向甲方提交设计初稿,三个版本供选择。
(4)甲方对初稿进行研究后,可选择其中一个版本并向乙方提出更改方案,乙方必须在_________天内把即定版本修改完毕四、对于乙方为甲方所提供的服务,设计费用定为_________元人民币。
甲方同意先付_________%定金,即人民币_________元。其他款项在双方认可是项设计后支付。
五、至于设计版权问题,甲方在支付所有款项后,乙方必须为甲方出具设计证明文书,承认甲方拥有该项设计版权。
六、本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。本协定未尽事宜,由双方协商解决。本协定自双方签署之日起生效。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
代表(签字):_________
地址:_________
地址:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:
乙方:
甲方委托乙方进行初步设计,甲方应向乙方交纳设计定金(150㎡平层以下壹仟元整;150-200㎡平层设计定金为人民币贰仟元整;200㎡以上平层、复式及跃层设计定金为叁仟元整;别墅及小型公装设计定金为人民币伍仟元整;500㎡以上设计定金为人民币壹万元整)。
1、乙方在接到甲方交纳的设计定金后,乙方将在双方约定的时间内到甲方待装房屋现场丈量尺寸,并在丈量后日内为甲方制作设计方案(平面、顶面等设计图纸及其预算方案)。
2、甲、乙双方签订本协议后,乙方将按甲方的装修意图及修改意见,进行设计,直至甲方认可为止。甲方认可乙方设计方案后在签定建筑装饰工程施工合同,乙方不再退回设计定金。
3、家装施工合同签定前,如甲方只需要乙方的设计方案而不要乙方施工,甲方可按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案,如施工合同额低于贰万伍仟元(不含水电工程),则设计定金将作为本项目的设计费用,不能抵入合同总额。
4、如果甲方只需要乙方的.设计方案而不要乙方施工,甲方应按乙方设计收费标准(设计收费标准:
⑴主任设计师40元/建筑平米;
⑵高级主任设计师60元/建筑平米;
⑶首席/副首席设计师80元/建筑平米;
⑷设计副总监120元/建筑平米;
⑸设计总监180元/建筑平米)全额交纳设计费用后取走设计方案。如果甲方需要乙方施工,则设计定金抵入施工合同总额。
5、户型建筑面积:㎡;设计师级别:;设计费用为:元整。
6、特别提示:客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据,对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。
7、本协议壹式两份,签字盖章后生效,双方各执壹份。
甲方:(签字)乙方:(盖章)
联系电话:
工程地址:
代表人:
_________年____月____日_________年____月____日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:______________
乙方:______________
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司标志设计或公司产品商标设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托项目内容:
二、项目设计时间
自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效,协议生效后_____个工作日内乙方向甲方提交设计初稿。
三、费用结算
此项目设计费,共计人民币__________元整,大写人民币________元整;设计预付款为人民币__________元整,大写人民_________元整。
当甲方确认最终设计稿件后,乙方向甲方提交企业标志设计的矢量电子文件时,甲方向乙方支付剩余费用为人民币___________元整,大写人民币_________元整。
四、作品提交形式
甲方定稿并付清所有设计费后,乙方向甲方提交标志(或商标)设计电子文档一份。
五、甲、乙双方的权利和义务
甲方承诺,本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。
甲、乙双方指派专人代表负责此标志设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此标志设计相关的背景资料。
乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。
甲方收到乙方设计的初稿后,及时向乙方反馈修改建议,乙方收到建议后及时调整修改。
甲方确认设计稿件后,乙方向甲方提交矢量电子文件一份;同时甲方向乙方支付剩余设计费。
六、知识产权约定
乙方对设计完成的'作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方(需另外签订著作权转让协议);但乙方享有署名权并保留用于参展,评选,展示的权利。
甲方在未付清所有委托设计费用之前,作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后,乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。
甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
七、违约责任
协议在下述情形下可以解除:
(1)自协议签订之日起,乙方已经展开设计工作,如甲方提出终止协议,甲方支付给乙方的设计定金,乙方不退还;如乙方提出终止合同,甲方支付给乙方的设计定金,乙方退还给甲方。
(2)在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里,乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作,甲方如提出终止协议,甲方需要支付乙方全额的设计费用。
八、争议解决
凡因订立,解释,履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;当事人不愿协商解决或者协商不成,可由一方提交该方住所地法院处理。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,由双方签字盖章有效。(合同未尽事宜,双方本着友好原则进行协商)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:__________________
乙方:__________________
根据《民法典》以及其他有关法律、法规规定的原则,结合室内装饰的特点,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方承担室内装饰设计,并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
一、甲方委托室内设计的地址,房型,用途,使用面积____平方米。
二、甲方委托乙方室内设计,并且由乙方负责施工,其设计收费标准为每平方米元,收取设计费共计人民币____元。
甲方委托乙方室内设计,且乙方不负责施工,其设计收费标准为每平方米元,收取设计费共计人民币____元。
甲方应在____年____月____日首期付50%设计费,并与乙方约定上门测量的时间和地点(原已收的300元上门勘测费,应自动转入设计费中)。乙方设计师在测量后天内完成平面布置图、顶面布置图及局总效果图各一张。
三、乙方完成初步设计方案后,甲方与乙方设计师经过沟通同意,填写设计方案进程表(见附件),由双方签字确认。甲方应支付设计费余款,乙方设计师将在____年____月____日至____年____月____日,共天完成全套装璜设计图及施工图纸。
四、图纸完成后,甲方如有更改意见,再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案,绘制更改图纸,再次填写设计方案进程表,由双方签字确认。
施工过程中,设计师应有两至三次去现场放样及指导施工,以过到设计效果。
五、双方在未签订装潢施工合同前,全套设计图纸资料由乙方保存,甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。
六、甲方如不按合同约定委托乙方施工,其设计费按原设计费总价增收100%,共计元。甲方付清增加的设计费后,由乙方将全套图纸交给甲方使用,并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费,乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。
七、违约责任:
1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的,每延期一天应当支付设计费总价的'3%违约金给甲方。
2、乙方延期21天以上未完成设计图的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方的设计费用,并承担设计费总价50%的违约金。
3、乙方无故终止合同,除退还甲方所交的设计费用外,还应按合同规定的设计费总价的50%作为违约金付给甲方。
甲方如要求乙方修改图纸,图纸完工时间由双方另行约定。
八、设计合同经双方签字认可后,甲方必须按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔,乙方不再退还已收取的设计费。
九、本合同中如有未尽事宜,由双方协商解决,也可向市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决,或协商、调解不成时,可以按本合同约定(将以下不选项定的解决方式划去):
(1)向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院提起诉讼。
十、本合同包括合同附件、补充协议,经甲、乙双方签字或盖章后生效。
十一、本合同一式两份,双方各执一份。
十二、双方约定以下补充条款:
甲方:__________________乙方:__________________
日期:__________________日期:__________________
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方(委托方):_________________
乙方(受托方):_________________
鉴于甲方的合作客户对行______的款式设计有自己的意向及理念要求,现甲方委托乙方对该客户进行______款式设计,本着友好合作往来的原则,甲方双方达成以下专项委托协议:
一、乙方根据甲方的合作客户的需求风格进行______款式设计;
二、委托设计的______款式的风格及数量要求:
三、委托设计费用:
1、前期费用:每款______的设计费用按人民币____元的30%计付前期费用,即人民币______元,(大写:______整);
2、后期费用:乙方每款设计的______投入市场获取相应的订单后,甲方按订单销售额提成支付乙方后期费用,后期费用为销售额的______%。
四、乙方应在_____个工作日内,遵照甲方客户对委托设计所提出的'意向和理念设计出初稿并交于甲方客户审定,在甲方客户审定意见基础上,乙方应在____工作日内完成终稿设计。
五、乙方完成的上述______款式设计后,作品的所有权、使用权、出版权、著作权和修改权归甲方享有,乙方保留作品的署名权。
六、如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
七、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:_________________乙方:_________________
日期:_________________日期:_________________
合同签订地:________________市______________区
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
根据国家知识产权及网络管理的有关规定,_________(以下简称甲方)委托_________(以下简称乙方)为甲方筹建internet网站,设计制作网页的合作项目,经双方协商达成以下协议:
一、合同内容和要求
1.网站有_________种语言版本:_________;
2.网站页数范围:_________;
3.网站建设方案:_________。
二、合同金额及付款方式
1.甲方应向乙方网站规划费,网站设计费,网站制作费,以及网站后期维护费共计人民币_________元。
2.乙方为甲方进行网站总体设计制作之前,甲方应付给乙方网站预付款_________元。
3.待乙方全部完成甲方网站建设后,甲方应在_________日内付给乙方网站建设款_________元。
4.乙方为网站后期维护期满,甲方应在_________日内付给乙方网站维护款_________元。
三、验收
1.验收标准:
a.甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。
b.主页无文字拼写及图片(以甲方提供的材料为准)错误。
c.网络程序正常运行。
2.验收期为_________天时间。
四、声明及保证
甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的`内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
五、甲方权利义务
1.甲方负责提供制作所需的一切资料(包括文字,图片以及其他相关文件),并制作成电子文件。在乙方开始制作网页时,甲方应备齐全部内容资料,并保证资料的合法性。
2.甲方应及时支付费用。
3.甲方有权利了解和要求乙方通报网站建设和网页制作的详细情况。
4.网站的网页制作完成后,将请甲方审阅确认,在确认之前甲方有权根据实际情况并基于建站方案进行调整和少量的修改。确认后,上传至甲方的网络服务器。网站制作完成后,甲方不得随意要求乙方修改网站网页。
5.在网站工程验收程序中,甲方有权要求乙方作出局部的调整和修改,不得以不恰当理由要求乙方作过多的更改。
6.甲方应在网页制作的全过程中给与乙方便利条件,并积极配合。
7.甲方将在《著作权法》的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码,不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。
8.甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的使用权。
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:___________________
乙方:__________________
签订日期:_____________
工程名称:__________
工程地点:__________
合同编号:__________
发包方:__________
设计方:__________
设计证书等级:__________
签订日期:__________
甲方(发包方):__________
法定代表人:__________
乙方(设计方):__________
法定代表人:__________
第一部分合同协议书
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及其它规定,经双方友好协商,在公平、自愿的基础上,就甲方委托乙方承担项目期(阶段)设计工作,签订本合同,以共同遵守。
第1条设计依据及标准
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》;
1.2国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章;
1.3相关建设工程批准文件;
1.4设计任务书及招投标文件;
1.5甲方提供的其他有关资料及文件。
第2条项目概况
2.1项目名称:__________
2.2项目地点:__________
2.3用地规模:__________
2.4建设规模:__________
2.5产品类型:__________
2.6项目发展资料及其它要求:
第3条设计内容
乙方承担的设计内容为,包括以下阶段:
3.1概念设计阶段
3.2方案设计阶段
3.3初步设计阶段
3.4施工图设计阶段
具体设计内容详见《设计任务书》(附件1)
第4条甲方向乙方提交的有关资料
在合同履行完毕后5个工作日内,乙方应向甲方退回上述全部资料。
第5条设计团队、进度和成果提交
5.1乙方设计人员组成详见《设计团队名单》(附件2)。
5.2设计时间进度
乙方设计开始时间暂定为:__________;完成时间为:__________。具体设计进度详见第5.3款。
5.3成果提交形式、数量、时间
设计阶段设计成果名称数量形式设计成果提交时间
(进度计划)备注
(使用说明:__________项目开发分期或分类的应按照各分期或分类,分别制表填写。)
各设计阶段乙方提交设计成果时,均应同时提供一份对应的《基础数据表》(附件3)。
第6条设计费及支付方式
6.1计价方式
设计费按下述固定综合单价固定总价方式计价:
6.1.1本合同设计费采用固定综合单价方式,固定综合单价见下表:
设计暂定总价:__________人民币(大写)(¥ 元)(使用说明:还可以根据需要明确各阶段设计费暂定总额或各类型暂定总额,并以此总额作为付款基数)
特别说明:__________实际设计费待工程设计完成,根据设计费固定单价与经甲方确认的建筑面积进行结算。
6.1.2固定总价
6.2计价说明:
6.2.1上述设计费包括但不限于:设计工作过程中所需人工费、机械费、材料费、管理费(含差旅费)、利润、税费、到甲方指定地点进行汇报和施工现场服务、报批报建配合及技术支持的费用等,以及因政府主管部门审批、因乙方自身原因而导致反复修改的所有相关费用,并包括乙方按合同约定应承担的全部责任、义务和风险费等全部费用。
6.2.2乙方对此类业务有充分经验的设计经验,并熟悉招标文件和本项目具体情况,已充分考虑各种因素,并将其认为可能发生的一切费用列入上述固定单价报价中。甲方不再接受乙方因自身原因提出的增加合同价款的请求。
6.3设计费支付
6.3.1设计费按阶段分期支付,付款时间与每一设计阶段乙方提交的合格设计成果紧密联系,具体设计费甲方以人民币形式直接汇入乙方以下帐户:
指定收款账号:__________
开户行:__________
户名:__________
6.3.2付款进度
付费次序付款比例付款金额付款条件及时间
第一次
(预付款)占设计费(暂定)总额的15%本合同签订后15个工作日内
第二次占设计费(暂定)总额的10%规划方案报批通过并取得审批文件且经甲方确认后15个工作日内
第三次占设计费(暂定)总额的15%建筑方案设计规划报批通过,拿到《建设工程规划许可证》后15个工作日内
第四次占设计费(暂定)总额的40%根据分期开发进度,完成开发工程量的施工图设计,通过施工图审查后15个工作日内
第五次
占设计费(暂定)总额的10%结构工程达到±0.000标高后15个工作日内
占设计费(暂定)总额的10%机电安装完成后15个工作日内
第六次付至设计费结算金额的100%尾款竣工验收合格,完成备案且办理本合同结算后15个工作日内
(使用说明:__________1.可以根据需要,分阶段、分产品类型或分期作为划分标准,来确认付款进度;2.项目开发分期或分类的应按照各分期或分类,分别制表填写。)
6.3付款提示
6.3.1在达到合同约定甲方付款进度时,乙方应向甲方发出书面的提示付款通知,即《付款通知单》(附件4)和对应设计阶段经甲方签字认可的《设计成果确认单》(附件5)。
6.3.2若甲方对乙方提出的付款通知有异议的,甲方应在收到该付款通知后7个工作日内向乙方发出异议通知。经双方协商确认后,甲方再行支付该笔费用。
6.3.3若乙方未及时发出合格的书面付款通知导致甲方未支付的,甲方不承担任何违约责任。
6.3.4甲方每次付款前,乙方应向甲方提供等额有效税务发票、《付款通知单》、《设计成果确认单》,否则,甲方有权拒付款项,并不视为违约。同时,乙方不得因此而停止工作。
第7条限额设计
7.1在设计过程中,乙方应进行多方案比较,优化设计,合理控制结构断面以降低造价,控制投资,为甲方节约成本。
7.2含钢量应控制在不超过下表:__________
7.3按上表分项,当每平方米实际钢筋含量低于设计指标时,发包人向设计人按下列标准支付设计奖励费:设计奖励费=(限额钢筋含量-每平方米实际钢筋含量)________元/m2___项目限额设计面积。
7.4按上表分项,当每平方米实际钢筋含量高于设计指标时,设计人向发包人按下列标准支付设计违约金:违约金=(每平方米实际钢筋含量-本合同钢筋含量)________元/m2___项目限额设计面积。
7.5若本项目每平米实际砼含量高于限额设计指标时,设计人应向发包人支付本合同总价%的违约金。
7.6若甲方提供的设计方案在审批后有重大修改,则可通过双方协商,调整限额设计指标。
7.5限额设计指标的建筑面积计算规则按市相关现行规定执行。限额设计指标的建筑面积以审查通过且满足项目外立面效果的施工图为计算基础(包括完善设计缺陷的设计变更及建筑用钢量)。设计人已充分考虑本项目的地质条件并据此响应限额设计指标。
7.8含钢量以现行国家设计规范为基础,以标准计算程序计算出来的`结构计算结果为准。基础和上部结构的施工图的钢筋及混凝土含量不应超过该计算结果的15%。乙方应提供完整的计算书供甲方审核。
7.9含钢量控制均应满足国家有关结构设计规范。
第7条甲乙双方联系人
7.1甲方委托负责本工程联系人,如甲方需要更改人选,甲方将以书面形式通知乙方。
联系电话:__________;传真:__________;电子邮箱:__________。
7.2乙方委托负责本工程联系人,如甲方需要更改人选,甲方将以书面形式通知乙方。
联系电话:__________;传真:__________;电子邮箱:__________。
7.3、任何一方的联系人发生变更的,应通过书面形式通知另一方,否则由此导致的责任由变更联系人的一方承担。
第8条争议解决方式
在履行本合同的过程中发生争执,双方当事人和解或调解不成的,应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第9条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
1、合同履行中,双方有关设计的洽商,变更等书面文件;
2、合同协议书及附件;
3、通用条款;
4、中标函(文件);
5、委托人要求及委托书;
6、投标书;
7、标准规范及有关技术文件和图例;
8、设计成果。
第10条补充条款
第11条生效及文本
本合同自双方签字盖章后即生效;本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
(以下无正文)
附件:
附件1:《设计任务书》
附件2:《设计团队名单》
附件3:《基础数据表》
附件4:《付款通知单》
附件5:《设计成果确认单》
附件6:《设计启动通知书》
签署时间:__________
甲方(盖章):__________
法定代表人:__________
乙方(盖章):__________
法定代表人:__________
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:__________装饰设计工程有限公司
乙方:______________________________
甲乙双方经平等协商,特订立本协议,以兹共同遵守。
一、甲方就与位于浙江诸暨次坞的客户___________集团有限公司办公楼室内设计签订设计合同一事,特委托乙方负责此项设计内容。
二、乙方愿意接受和承担此项设计内容的各项工作。乙方在与本合同合作期商,不得违法窃取、使用和泄露甲方的商业秘密,亦不得有为社会第三人违法窃取、使用、泄露商业秘密及其他违法行为提供便利。
三、由于乙方设计所引起的一切责任由乙方直接承担。
四、设计委托费用细则 1.经双方友好协商,甲方愿意以该合同总价的`___________%(以甲方所收的款项为准)作为乙方的设计费用(其中包括陆套施工蓝图),乙方设计必须达到客户确认,材料并注明所用材料的型号、规格及质量等级等。 2.甲方与客户签订合同中所列的效果图以及需盖设计院公章费用,甲、乙双方各承担___________%(效果图与盖章费用包含在甲方付给乙方___________%设计费中)。 3.合同所需缴纳的税金由甲方承担。
五、违约责任 双方必须遵照此协议严格执行,如有违反,则应赔偿非违约方相应的损失。
六、其他 甲、乙双方的委托事项仅限于此项目,如有其他事项,则另行订立委托协议。注合同附件为:________________,该附件与合同具有同等效力。
甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:__________________
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神,按《合同法》有关条款规定,经双方友好协商,就甲方向乙方供应装饰装修产品,合作经营事宜达成一致意见,并签订如下合作协议:
一、合作所需条件
1、乙方必须是专业、有设计工作经验的设计师,同时需要将个人资料复印一份交由甲方公司存档后签署该协议。
2、任何签约设计师都必须维护甲方的声誉和信誉,共同为客户提供更好的服务。
二、甲乙双方合作具体事项
1、深度合作:乙方向客户提供客户资料、客户到店时间、亲在带领客户到店,并在整个销售过程中起到积极配合作用;
2、普通合作:乙方只向甲方提供客户资料,未提供客户到店时间,未亲自带客户到店,在销售过程中未起到作用;
3、为保障贵方利益,我方店面严格实行明码实价政策;不会虚抬价格。
4、如贵方要求给予消费者再低的价格,我方将按下浮的金额按比例减少对合作方提成。例100元的'货款正常9折=90元提成9元,如合作方要求买给消费者80元就按80元提成8元。
结算方式:
客户通过贵方推荐介绍到我方店面购买产品,在客户将货款完毕后或送货后,我方会在2个工作日内结算销售额的以上表格所列产品返点比例进行结算;
为使贵方便,安全,请贵方提供个人的银行账户,我方将直接通过公司财务转账到相应账户。您也可要求支付现金。
三、积分积累及奖励
设计师推荐客户签单金额达到一千元为一点积分以此类推,积分累计数量可兑换相应奖品
四、退单、调单
1、如客户发生退单或者是调单的情况出现,合同期内累计到下单的佣金款上增减,合同期满后,如佣金及奖励多出,甲方30天内补给乙方,如佣金及奖励少出,则乙方30天内退还给甲方;
2、该协议内所有金额,按人民币计算;
3、协议期限:本协议有效期为一年,从20__年__月__日起至20__年__月__日结束,自签订之日起生效。
甲方:
乙方:
日期:
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:
乙方:
本着友好、互惠、自愿的原则,双方就装饰合作问题达成如下协议:
第一条、合作期限
固定期限为_____年,合作期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,合作期满即行终止,如双方同意续签可继续合作。
第二条、合作内容、权限及义务
1、应甲方的要求乙方为甲方的兼职装饰设计、预算师;负责甲方装饰工程的设计及预算工作。
2、乙方应按客户的要求对工程进行设计,及时与客户进行沟通,促使本单的完成。
3、合作期限内乙方需服从甲方的工作安排。
4、乙方有义务维护甲方的声誉。
第三条、收益分配
1、乙方每为甲方设计成功一笔装修业务,按照装修总额的_____%作为劳动报酬给乙方发放,单笔生意超过十万(十万以上部分)按_____%给乙方提成;二十万以上(超出部分)按_____%给乙方提成(首批工程款到位之后发)。
2、季度奖金:甲方每季度根据乙方的销售情况发放奖金,作为对乙方的奖励;十万以上(含十万)奖励__________元,二十万以上(含二十万)奖励__________元,依次类推。
3、年终奖:甲方根据乙方的全年设计总业绩、工作态度等综合评比,具体奖励办法由甲方而定。
第四条、协议的解除
1、合作期限已满,双方有任何一方没有续约的意向时。
2、乙方不能按照甲方的要求及时服务于客户时;甲方有权解除本合同。
3、乙方服务态度恶劣,导致客户投诉时,甲方有权解除本合同。
4、甲方不兑现协议中的.承诺时。
5、合作期内经甲乙双方协商一致时。
第五条、违约责任
1、乙方在合作期内,无辜不与甲方合作或多次不按甲方的要求服务客户时,视乙方违约,并向甲方支付不低于贰千元的违约金,甲方有权解除本合同。
2、甲方在合作期内无故不与乙方合作或不支付乙方的劳动报酬视甲方违约,除支付正常的劳动报酬外,承担违约责任,并支付乙方不低于_________元的违约金。
3、乙方将甲方的客户据为己有,除赔偿违约金外,并向甲方支付不低于本次工程款_____%作为罚金。
第六条、其他
其他未尽事宜经双方共同协商后作补充,补充条款同具本协议法律效力。本协议一式_____份,甲乙双方各执_____份。
甲方:
签约日期:________
乙方:
签约日期:________
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
甲方:___________________
乙方:___________________
甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,特订立本协议,以资遵照履行:
第一条:甲方以其所合法持有的电子商务平台技术作为无形资产入股上海________公司,双方同意:以协商作价的方式确定该技术价值人民币___元,占公司注册资本的.25%。(或者:经评估,该技术价值人民币___元,占公司注册资本的25%)
第二条:甲方应及时办理权利转移手续,提供有关的技术资料,进行技术指导、传授技术诀窍,使该技术顺利转移给上海___有限公司并被公司消化掌握。
第三条:乙方各协议人承诺对甲方因本次技术入股而提供、披露的任何技术秘密及专有资讯承担严格的保密责任,不会以任何方式提供给任何第三方占有或者使用,亦不会用于自营业务。
第四条:技术成果入股后,甲方取得股东地位,电子商务平台技术由上海_______公司享有。
第五条:违约责任约定:
第六条:凡因履行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议双方均应当通过友好协商解决;如协议不成,应在合同签订地人民法院诉讼解决。
第七条:本合同经协议各方签字盖章后生效,本合同正本一式份,协议各方各执一份,报审批机关一份,每份具有同等效力。
甲方:________乙方:________
________年________月________日________年________月________日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
广告客户(甲方): 酒泉xx汽车销售服务有限公司
法定代表人(负责人):
地 址:
联系方式(qq):
电 话:
广告代理单位(乙方):酒泉xx文化传播有限责任公司
法定代表人(负责人):武鲲
地 址:
联系方式(qq):
电 话:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就甲方“ 酒泉xx汽车销售服务有限公司”全年广告制作设计服务事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行。
一、具体合作项目内容及要求
二、服务期限
服务期限12个月,从 20xx 年 6 月 20 日至 20xx 年 6 月 20
日。
三、服务费用
双方约定,广告制作发布费用一月一结,双方约定价格如下:
1、乙方在该合同期限内,根据双方合同约定的广告发布制作费用进行结算,乙方不得随意涨价
2、广告制作发布费用,以双方确定的广告制作发布费用、甲方指定验收人员凭实际验收单进行报支,具体支付金额以甲方人员最后确认核准金额为准;
3、甲方通过银行汇款的方式将广告制作发布费用支付给乙方;
在合同执行中,甲方不得将任何广告项目转由其他公司服务,否则视为违约。如在未结清相关费用的情况下,或无充分解约理由的'前提下,甲方单方解除合同,仍属于违约,乙方保留追究甲方法律责任的权利。
四、付款方式
按月总合支付服务费,甲方应于每月5日前支付当月服务费。
五、知识产权约定
乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,作品著作权归甲方所有。甲方在未付清所有委托设计费用之前,对该作品不享有任何权利,未经乙方许可,不得以任何形式进行使用。
六、双方的权利义务
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲
方企业文化内涵;
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。 甲方义务:
1、甲方按照合同约定支付相关费用,不得拖延;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
3、甲方需及时向乙方反馈修改意见。
4、甲方需提前以书面形式或者电话通知告知乙方制作内容。
5、甲方需每次提供详细的制作清单(尺寸、材质、时间)
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
2、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务:
1、乙方有义务按照甲方的要求进行作品设计直到甲方满意为止;
2、乙方需按照事先甲乙双方约定的时间交付设计作品;
3、乙方有义务按甲方的要求提供及时上门服务
4、乙方有义务接待甲方的客户,并以甲方的设计名义提供优质的服务 乙方要保证作品的原创性,不得抄袭其他作品。
七、违约责任:
1、设计初稿完成后如甲方单方面提出终止合同,甲方不享有此次合作所产生的作品的任何权利;
2、乙方单方面终止合同或不能按照约定时间提交设计作品,乙方不收取甲方任何设计费用。
八、合同生效:
本合同一式叁份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。以双方最后签字日期为生效日。
甲方:酒泉xx汽车销售服务有限公司 乙方:酒泉xx文化传播有限责任公司
甲方代表签字: 乙方代表签名:
日期 日期
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
发包方: 有限公司 以下简称甲方
总承包方: 以下简称乙方
分包方: 以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:
一、工程概况
1.工程名称: 有限公司一期消防工程
2.设计单位:
3.工程地点: 路
二、各方职责
甲方: 乙方: 丙方: 技术文件和承包范围
技术文件:
1、(一期工程)施工图
2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第 号
3、施工图审查报告
4、(二期工程)消防系统图
5、投标文件(预算书)
承包范围:
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统。应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条 工程造价
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期
1、工期要求:
主厂房: 天(到 年 月 日止)起始时间要明确
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)
第三条 质量要求和评定标准
1、质量要求:合格并符合消防和设计要求
2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收。由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元,工期保证金 万元,文明、安全保证金 万元)。
2、项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金 万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第七条 工程价款及支付方式
1、 房屋结顶 天,甲方支付给丙方 万元;
2、 丙方支付给乙方总包管理费 %( 万元);
3、 房屋结顶后,按每月完成工程量的 %支付;
4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %;
5、 余款 万元(其中 万元作为工程保修金),在满一年后支付 万元, 万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6、 接受工程价款的
单位名称:
帐号:
开户银行:
第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
第九条 违约责任及处理
1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金 万元,同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺。 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作。若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的.损失由丙方全额承担,并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按 元/天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次 元/次。
第十条 其它
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理。负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
甲方: 乙方: 丙方:杭州富新反光材料有限公司
代表: 代表: 代表:
年 月 日
◍ 设计师签订的设计协议 ◍
单 位: (下简称甲方) 广告商: (下简称乙方)
甲、乙两方经友好协商,本着互惠互利的原则,就甲方委托乙方的宣传策划事宜,达成如下条款:
第一条:甲方委托乙方宣传策划的项目:_________________________
___________________________________________________________
第二条:宣传策划原则 乙方按甲方规定,提供全程宣传策划包括广告策划与设计的服务,为甲方市场定位及市场区域提供参改依据,为决策服务。
第三条:代理方式
甲方委托乙方全权全程宣传策划,并委托平面设计、广告代理等业务,全面负责本次项目的宣传策划工作。
第四条:甲方的'权利和义务
1、在约定期限内要求乙方提交有关宣传策划方案,从市场调查依据确认后再由甲方协助组织实施。
2、有权要求乙方在委托范围内从策划角度提供书面意见和建议。
3、要求乙方向甲方提供策划方案及调整宣传策略和建议。
4、批准乙方制订的整体宣传策略,承担有关宣传推广、广告等所需的各项费用。
5、按合同约定与乙方结算宣传策划费并按时支付。
第五条、乙方的权利和义务
1、有权按照合同要求甲方支付宣传策划费。
2、负责根据甲方要求和项目进度的不同阶段,提报广告计划,经甲方认可后组织实施。
3、乙方提供:
⑴、项目报纸软性文章撰写;
⑵、项目各种展销、促销、优惠活动的策划。
4、承担因乙方过错造成的索赔或其他法律责任。
第六条:代理期限
甲方委托乙方宣传策划期限分为: ______年___月___日至______年___月___日止; 第七条:项目宣传策划费的给付标准和方式
1、宣传策划费共计¥________元(大写______________________)。
2、本合同签订后,甲方即向乙方支付人民币¥____________整(大写___________________________)为预付款。
3、活动结束后,甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥____________________整(大写________________________).
第八条:违约责任
1、因甲方未提供有关许可证及相关法律文件资料、活动优惠政策而造成损失的,则甲方承担全部责任。
2、如因乙方原因,不及时提供宣传策划方案,甲方追究责任或终止合同。
3、甲方如未按照两方约定支付给乙方宣传策划费,乙方有权解除合同。
4、在合作过程中任何一方泄露商业秘密或将有关资料提供给第三人的,另一方有权要求对方承担相关经济损失。
5、任何一方单方擅自中止合同或解除合同均属违约行为,需由违约方承担因此给守约方造成的相关损失和违约责任。
6、本合同执行过程中,如有因不可抗力因素影响有关条款之执行的,应由两方协商,妥善解决,在两方达成一致意见的基础上而中止合同或改变合同的有关条款的不视为违约。 第九条:附则
1、两方可对本合同的条款进行补充,以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同之附件均为合同有效组成部分,具有同等效力。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。
4、本合同壹式贰份,甲乙两方各执壹份,均具同等法律效力。
5、本合同在履行中如发生争议,两方应协商解决,协商或调节不成的,两方同意由仲裁委员会仲裁。
6、合同期满本合同自然终止。两方如续订合同,应在该合同期满七天前向对方提出书面意见。
7、本合同自两方代表人签字或盖章之日起生效。
甲 方: 乙 方: 代表人:(签 章) 代表人:(签 章)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日