在当今充满活力和日益开放的环境中，协议的签订在许多场合中显得尤为重要，以确保双方的愉快合作。那么，如何恰当地撰写协议呢？以下是小编整理的有关工程设计合同纠纷管辖权法院的信息，欢迎阅读，希望对您有所帮助。
● 工程设计合同纠纷管辖权法院
发包单位：_________
施工单位：_________
根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。
4、工程量:结算时按现场实际工程量计算。
5、质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。
第二条合同工期
1、开工日期：(以实际进场时间为准)_________年6月5日。
2、竣工日期：(即完工时间)_________年7月5日。
3、该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。
4、承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。
第三条工程造价及付款方式
1、合同价款：以实际完成工程量结算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。
2、此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。
3、承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。
第四条双方的工作和义务
（一）甲方的工作义务
(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。
(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。
(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。
(4)负责本工程的对外联系工作。
（二）乙方的`工作义务
(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。
(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。
(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。
(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。
第五条关于工程验收的约定
1、本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3、双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
4、由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。
5、工程竣...